Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro De Hormigón En La Provincia De Huesca
TSA000072862”
Productos/servicios: Hormigón📦
Breve descripción:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro De Hormigón En La Provincia De Huesca”
Valor estimado sin IVA: EUR 2 000 000 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Huesca🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Se especificará en cada petición de oferta. . .
Descripción de la contratación:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro De Hormigón En La Provincia De Huesca” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Hormigón con distintivo de CALIDAD:
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Proposición económica
Criterio de coste (ponderación): 95
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 2 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del contrato será hasta el VEINTICUATRO MESES (24 meses), desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del contrato será hasta el VEINTICUATRO MESES (24 meses), desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 200000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
- Otros
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 150000. Expresión: Ver PCAP
. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586914
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-05-11
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-05-13
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratación
Datos de Dirección:
Calle: C/ Maldonado, 58 Planta Baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: No Aplica
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 084-224037 (2022-04-26)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-11-03) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.06 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 084-224037
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 519.920
Título:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro De Hormigón En La Provincia De Huesca”
Fecha de celebración del contrato: 2022-10-26 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aridos y excavaciones gistau, s.l.
Número de registro nacional: B22142962
Dirección postal: Calle Benasque Num 8
Ciudad postal: Barbastro (Huesca)
Código postal: 22300
País: España 🇪🇸
Región: Huesca🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 519.921
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Cemex españa operaciones s.l.u.
Número de registro nacional: B85771269
Dirección postal: C/ Hernández de Tejada, 1,
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28027
Región: Madrid🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 519.923
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hga hormigones y morteros, s.l.
Número de registro nacional: B22386106
Dirección postal: Calle Alcubierre 13,
Ciudad postal: Huesca
Código postal: 22004
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 519.924
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones de la jacetania, s.a.
Número de registro nacional: A22048250
Dirección postal: Avda. Llano de la Victoria S/N,
Ciudad postal: Jaca (Huesca)
Código postal: 22700
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
5️⃣
Número de contrato: 519.926
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Vialex constructora aragonesa s.l.
Número de registro nacional: B59326355
Dirección postal: Calle Val Enrique Miralbueno Num 4 Planta Lc
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50011
Región: Zaragoza🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
6️⃣
Número de contrato: 519.927
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Vidal obras y servicios, s.a.
Número de registro nacional: A22027890
Dirección postal: Pl Aragón Núm. 11 Planta 1 Pta. Izda.
Código postal: 50004
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 215-616906 (2022-11-03)