CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS “CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA”, “TECNOINCUBADORA MARIE CURIE” Y “PABELLÓN DE LA UNIÓN EUROPEA”
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS “TECNOINCUBADORA MARIE CURIE” Y “PABELLÓN DE LA UNIÓN EUROPEA” (LOTE 1) Y DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO “CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA” (LOTE 2)
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-06-30.
La contratación se publicó en 2022-06-01.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS “CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA”, “TECNOINCUBADORA MARIE CURIE” Y...”
Título
CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS “CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA”, “TECNOINCUBADORA MARIE CURIE” Y “PABELLÓN DE LA UNIÓN EUROPEA”
27PRY2022
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS “TECNOINCUBADORA MARIE CURIE” Y “PABELLÓN DE LA UNIÓN EUROPEA” (LOTE 1) Y DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO “CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA” (LOTE 2)
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 304076.41 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 2
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios “Tecnoincubadora Marie Curie” y “Pabellón de la Unión Europea”,” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios📦
Lugar de ejecución: Sevilla🏙️
Descripción de la contratación:
“Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios “Tecnoincubadora Marie Curie” y “Pabellón de la Unión Europea”” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 119475.99 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de ejecución inicial de cada lote es de 12 meses. Está prevista la posibilidad de una prórroga potestativa para el órgano de contratación y...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de ejecución inicial de cada lote es de 12 meses. Está prevista la posibilidad de una prórroga potestativa para el órgano de contratación y obligatoria para el contratista por 12 meses más, para cada uno de los lotes. Plazo de preaviso de la prórroga mínimo 2 meses.
Prevista, en su caso, prórroga forzosa del artículo 29.4 in fine de la LCSP: Sí.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del edificio “Centro de Empresas Pabellón de Italia”.” Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del edificio “Centro de Empresas Pabellón de Italia”” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 184600.42 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-06-30 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-07-18
10:00 📅
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Administración Junta de Andalucia
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41092
País: España 🇪🇸 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito para los recurrentes y su tramitación se...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito para los recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, en el sentido de que se establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, computados en las formas previstas en el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la LCSP y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020
Ver más
Fuente: OJS 2022/S 107-299927 (2022-06-01)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-08-02) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 304076.41 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Plan de mantenimiento basico del edificio
Criterio de calidad (ponderación): 45
Criterio de calidad (nombre): Mejoras
Criterio de calidad (ponderación): 10
Precio (ponderación): 45
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 107-299927
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios “Tecnoincubadora Marie Curie” y “Pabellón de la Unión Europea”,” Información sobre los no premiados
No se recibieron ofertas o solicitudes de participación o todas fueron rechazadas
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del edificio “Centro de Empresas Pabellón de Italia”.” Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ohl servicios ingesan, s.a
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Región: Madrid🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 184600.42 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 183195.02 💰
Fuente: OJS 2022/S 150-429411 (2022-08-02)