CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SEVILLA | ADIF

Fecha	Documento
2022-03-11	Anuncio de licitación
2022-08-29	Anuncio de adjudicación de contrato
2026-01-09	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2022-03-11)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios técnicos
Número de referencia: 3.22/06110.0012– CON 002/22
Breve descripción:

CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SEVILLA

Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios técnicos 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: España 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Organismo de Derecho público
Nombre del poder adjudicador: Adif
Dirección postal: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.adif.es 🌏
Correo electrónico: contrataciondcc@adif.es 📧
Teléfono: +34 917744804 📞
Fax: +34 917674490 📠
URL de los documentos: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de participación: https://elicitadores.adif.es/pdl_gdtel/index.action 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-03-11 📅
Fecha límite de presentación: 2022-04-13 📅
Fecha de publicación: 2022-03-16 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 053-138132
Número del DO-S: 53

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 693081.70 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 693081.70 EUR 💰
Duración: 17 meses
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: Este contrato podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Programa Operativo de Extremadura 2014-2020. Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato: Las establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 13:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 4 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2022-05-19 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:00
Lugar: Acto Privado
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria y Programa de Trabajo
Criterio de calidad (ponderación): 30
Criterio de calidad (nombre): Calidad a obtener
Criterio de calidad (ponderación): 8
Criterio de calidad (nombre): Actuaciones medioambientales
Tecnología I+D+I
Criterio de calidad (ponderación): 3
Criterio de calidad (nombre): Experiencia del equipo humano asignado
Criterio de calidad (ponderación): 2
Precio (ponderación): 49

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: Q2801660H
Contacto
Dirección de internet: www.adif.es 🌏
URL de los documentos: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28036
País: España 🇪🇸
Fax: +34 917674490 📠
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Órgano de contratación de adif
Dirección postal: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Ciudad postal: Madrid
Teléfono: +34 917744804 📞
Fuente: OJS 2022/S 053-138132 (2022-03-11)

Anuncio de adjudicación de contrato (2022-08-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 693081.70 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-08-29 📅
Fecha de publicación: 2022-09-02 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 169-478619
Se refiere al anuncio: 2022/S 053-138132
Número del DO-S: 169

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2022-08-26 📅
Nombre: Centro de estudios de materiales y control de obra, s.a. (cemosa)
Ciudad postal: Sevilla
País: España 🇪🇸
Valor total de la contratación: 397822.54 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 10
Fuente: OJS 2022/S 169-478619 (2022-08-29)

Anuncio de adjudicación de contrato (2026-01-09)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Contrato de consultoría y asistencia tecnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al puerto de sevilla
Número de referencia: 3.22/06110.0012– CON 002/22
Productos/servicios: Servicios técnicos 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 1133267.73 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:

CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SEVILLA

Título
Número de identificación del lote: LOT-0000

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE

Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote: LOT-0000
Número de contrato: 3.24/30830.0036
Fecha de celebración del contrato: 2022-08-26 📅
Título: Contrato de consultoría y asistencia tecnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al puerto de sevilla
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 1133267.73 EUR 💰
Identificador de la oferta: TPA-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Centro de estudios de materiales y control de obra, s.a. (cemosa)
Número de registro nacional: A29828530
Código postal: 41001
Ciudad postal: Sevilla
Región: Sevilla 🏙️
País: España 🇪🇸

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Adif
Número de registro nacional: Q2801660H
Dirección postal: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contrataciondcc@adif.es 📧
Teléfono: +34 917744804 📞
Fax: +34 917674490 📠
URL: www.adif.es 🌏

Información complementaria
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Número de registro nacional: Q2801660H
Región: Madrid 🏙️
Órgano de revisión
Número de registro nacional: S2826042J

Cambios
Otra información adicional

Este contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En cuanto a sus efectos y extinción se rige por las normas del Derecho Privado. Se entiende que la presente propuesta de modificación es conforme con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláusula 29 Modificación del contrato, Apartado 4 Modificaciones no previstas, donde se indica que “Las Modificaciones no previstas en el presente pliego, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento en los artículos 205 a 207 de la LCSP”. Según el Artículo 205 Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, de la LCSP, aplicaría el siguiente supuesto: b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. El 14 de marzo de 2025 se aprobó la prórroga del contrato prevista en el mismo, la cual incluía una ampliación de plazo de ejecución de 6 meses del presente contrato de servicios. Además, se ha tramitado otra ampliación del plazo vigente de 4 meses. Estas ampliaciones van en coherencia con las ampliaciones previas realizadas sobre el contrato de obras correspondiente. La causa que motivó las ampliaciones de plazo del contrato de obras es que durante el plazo vigente de las mismas se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos, la necesidad de reposición de diferentes líneas eléctricas e incluso la necesidad de tramitar un proyecto modificado. La fecha de fin de las obras prevista actualmente es la del 24 de octubre de 2026. La circunstancia de ampliación del plazo de la obra aludido ha sido una circunstancia sobrevenida e imprevisible que afecta de manera directa al contrato de servicio vinculado. De esta manera se cumplen los tres puntos del supuesto b) antes transcrito: no era previsible por parte de la Administración la necesidad de modificación, la modificación no altera la naturaleza del contrato de servicios cuyo objeto sigue siendo el mismos y la modificación supone un 49,99% del del precio inicial y no supera el 50%. De esta manera, se propone modificar la asignación de recursos y la composición de equipos en función de las circunstancias señaladas.

Otra información adicional

Este contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En cuanto a sus efectos y extinción se rige por las normas del Derecho Privado.
Se entiende que la presente propuesta de modificación es conforme con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláusula 29 Modificación del contrato, Apartado 4 Modificaciones no previstas, donde se indica que “Las Modificaciones no previstas en el presente pliego, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento en los artículos 205 a 207 de la LCSP”.
Según el Artículo 205 Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, de la LCSP, aplicaría el siguiente supuesto:
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
El 14 de marzo de 2025 se aprobó la prórroga del contrato prevista en el mismo, la cual incluía una ampliación de plazo de ejecución de 6 meses del presente contrato de servicios. Además, se ha tramitado otra ampliación del plazo vigente de 4 meses. Estas ampliaciones van en coherencia con las ampliaciones previas realizadas sobre el contrato de obras correspondiente.
La causa que motivó las ampliaciones de plazo del contrato de obras es que durante el plazo vigente de las mismas se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos, la necesidad de reposición de diferentes líneas eléctricas e incluso la necesidad de tramitar un proyecto modificado. La fecha de fin de las obras prevista actualmente es la del 24 de octubre de 2026.
La circunstancia de ampliación del plazo de la obra aludido ha sido una circunstancia sobrevenida e imprevisible que afecta de manera directa al contrato de servicio vinculado. De esta manera se cumplen los tres puntos del supuesto b) antes transcrito: no era previsible por parte de la Administración la necesidad de modificación, la modificación no altera la naturaleza del contrato de servicios cuyo objeto sigue siendo el mismos y la modificación supone un 49,99% del del precio inicial y no supera el 50%.
De esta manera, se propone modificar la asignación de recursos y la composición de equipos en función de las circunstancias señaladas.

Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Nuevo valor
Texto:

Este contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En cuanto a sus efectos y extinción se rige por las normas del Derecho Privado. Se entiende que la presente propuesta de modificación es conforme con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláusula 29 Modificación del contrato, Apartado 4 Modificaciones no previstas, donde se indica que “Las Modificaciones no previstas en el presente pliego, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento en los artículos 205 a 207 de la LCSP”. Según el Artículo 205 Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, de la LCSP, aplicaría el siguiente supuesto: b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. El 14 de marzo de 2025 se aprobó la prórroga del contrato prevista en el mismo, la cual incluía una ampliación de plazo de ejecución de 6 meses del presente contrato de servicios. Además, se ha tramitado otra ampliación del plazo vigente de 4 meses. Estas ampliaciones van en coherencia con las ampliaciones previas realizadas sobre el contrato de obras correspondiente. La causa que motivó las ampliaciones de plazo del contrato de obras es que durante el plazo vigente de las mismas se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos, la necesidad de reposición de diferentes líneas eléctricas e incluso la necesidad de tramitar un proyecto modificado. La fecha de fin de las obras prevista actualmente es la del 24 de octubre de 2026. La circunstancia de ampliación del plazo de la obra aludido ha sido una circunstancia sobrevenida e imprevisible que afecta de manera directa al contrato de servicio vinculado. De esta manera se cumplen los tres puntos del supuesto b) antes transcrito: no era previsible por parte de la Administración la necesidad de modificación, la modificación no altera la naturaleza del contrato de servicios cuyo objeto sigue siendo el mismos y la modificación supone un 49,99% del del precio inicial y no supera el 50%. De esta manera, se propone modificar la asignación de recursos y la composición de equipos en función de las circunstancias señaladas.

Texto

Este contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En cuanto a sus efectos y extinción se rige por las normas del Derecho Privado.
Se entiende que la presente propuesta de modificación es conforme con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláusula 29 Modificación del contrato, Apartado 4 Modificaciones no previstas, donde se indica que “Las Modificaciones no previstas en el presente pliego, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento en los artículos 205 a 207 de la LCSP”.
Según el Artículo 205 Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, de la LCSP, aplicaría el siguiente supuesto:
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
El 14 de marzo de 2025 se aprobó la prórroga del contrato prevista en el mismo, la cual incluía una ampliación de plazo de ejecución de 6 meses del presente contrato de servicios. Además, se ha tramitado otra ampliación del plazo vigente de 4 meses. Estas ampliaciones van en coherencia con las ampliaciones previas realizadas sobre el contrato de obras correspondiente.
La causa que motivó las ampliaciones de plazo del contrato de obras es que durante el plazo vigente de las mismas se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos, la necesidad de reposición de diferentes líneas eléctricas e incluso la necesidad de tramitar un proyecto modificado. La fecha de fin de las obras prevista actualmente es la del 24 de octubre de 2026.
La circunstancia de ampliación del plazo de la obra aludido ha sido una circunstancia sobrevenida e imprevisible que afecta de manera directa al contrato de servicio vinculado. De esta manera se cumplen los tres puntos del supuesto b) antes transcrito: no era previsible por parte de la Administración la necesidad de modificación, la modificación no altera la naturaleza del contrato de servicios cuyo objeto sigue siendo el mismos y la modificación supone un 49,99% del del precio inicial y no supera el 50%.
De esta manera, se propone modificar la asignación de recursos y la composición de equipos en función de las circunstancias señaladas.

Fuente: OJS 2026/S 007-015676 (2026-01-09)