Objeto Alcance de la contratación
Título:
“CTTE757 ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL GRUPO TERSA
CTTE757”
Productos/servicios: Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios📦
Breve descripción:
“CTTE757 ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL GRUPO TERSA”
Valor estimado sin IVA: EUR 990941.07 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Descripción de la contratación:
“CTTE757 ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL GRUPO TERSA” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 990941.07 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: Posibilidad de dos prórrogas anuales hasta un máximo de dos anualidades.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-06-16
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-06-22
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Apertura pública via Microsoft Teams.
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios: A la finalización del plazo de duración del Acuerdo marco.
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal catalan de contratos del sector publico
Dirección postal: VIA LAIETANA 14
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“De acuerdo con la resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la cual se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
De acuerdo con la resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la cual se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, el día 1 de junio de 2020, queda levantada la suspensión de los plazos administrativos, y en consecuencia, se retoma el plazo de presentación de propuestas. Este plazo finalizará el próximo 3 de julio de 2020. En relación a la apertura del sobre numero 2, la misma se producirá el próximo 10 de julio de 2020 a las 10:00 horas.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal catalan de contratos del sector publico
Dirección postal: VIA LAIETANA 14
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2022/S 096-264464 (2022-05-13)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-10-06) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 450427.76 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Centros en Barcelona
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas
Criterio de calidad (ponderación): 55
Criterio de coste (nombre): Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas:
Criterio de coste (ponderación): 45
Descripción
Información complementaria:
“Posibilidad de modificación del 10%.Resolución de adjudicación de fecha 6 de septiembre del 2022”
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 096-264464
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1
Número de identificación del lote: 1
Título:
“CTTE757 ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL GRUPO TERSA”
Fecha de celebración del contrato: 2022-10-04 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ✅ Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aubert, s.a.
Número de registro nacional: A58785593
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME ✅
Nombre: Brammer iberia, s.a.
Número de registro nacional: A48644264
Ciudad postal: Galdako
Región: Bizkaia🏙️
El contratista es una PYME
Nombre: Comercial gummi, s.a.
Número de registro nacional: A58879446
Nombre: Reca hispania, s.a.
Número de registro nacional: A96854625
Ciudad postal: Valencia
Región: Valencia/València🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 990941.07 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 450427.76 💰
“Posibilidad de modificación contractual de 10%.Resolución adjudicación de fecha 6 de septiembre de 2022.Formalización de fecha 4 de octubre de 2022”
Fuente: OJS 2022/S 196-555607 (2022-10-06)