DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE COLECTORES Y EDARs EN ORIA, ÚRCAL (HUÉRCAL-OVERA) Y BENIZALÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
LOTE I: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)”. Contrato de obras al que se va a prestar el servicio:
“COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)”. Importe total (IVA excluido): 2.020.833,38 €. Plazo ejecución obras: 18 meses. Plazo de ejecución servicio: 34 meses.
LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTOR Y EDAR BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”. Contrato de obras al que se va a prestar servicio: “COLECTOR Y EDAR BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”. Importe total (IVA excluido): 1.478.665,32 €. Plazo ejecución obras: 15 meses. Plazo ejecución servicio: 31 meses.
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)” Contrato de obras al que va a prestar servicio: “OBRA DE COLECTOR Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)” Importe total (IVA excluido): 322.766,79 €.Plazo ejecución obras: 7 meses. servicio: 23 meses.
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-01-16. La contratación se publicó en 2022-12-02.
¿A quién?- • DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
Historial de adquisiciones
| Fecha | Documento |
|---|---|
| 2022-12-02 | Anuncio de licitación |
| 2023-01-11 | Información complementaria |
Anuncio de licitación (2022-12-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Número de referencia: CONTR/2022/874969
Breve descripción:
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 📦
Código CPV adicional: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Almería 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Delegación territorial de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural en almeria. junta de andalucia
Dirección postal: CALLE CANÓNIGO MOLINA ALONSO, 8
Código postal: 04004
Ciudad postal: Almeria
Contacto
Dirección de internet: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/consejeria/delegaciones/almeria.html%23 🌏
Correo electrónico: scge.svgest.dtal.cagpds@juntadeandalucia.es 📧
Teléfono: +34 950011015 📞
URL de los documentos: https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/licitaciones-publicadas.jsf?organismo=DTAGP&perfilContratante=DTAGP01 🌏
URL de participación: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-12-02 📅
Fecha límite de presentación: 2023-01-16 📅
Fecha de publicación: 2022-12-07 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 236-681890
Número del DO-S: 236
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Valor total estimado: 422138.68 EUR 💰
Número máximo de lotes por licitador: 1
Título del lote: Lote i: dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “colectores y edar en oria (almería)
Número de lote: 1
Breve descripción:
Duración: 34 días
Título del lote: Lote ii: dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “colectores y edar en barriada úrcal, huércal-overa (almería)”
Número de lote: 2
Breve descripción:
Duración: 31 días
Título del lote: Lote iii: dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “colectores y edar en benizalón (almería)”
Número de lote: 3
Breve descripción:
Duración: 23 días
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2023-01-18 📅
Hora de apertura de ofertas: 09:30
Lugar: SiREC-Portal de licitación electrónica.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria
Criterio de calidad (ponderación): 38%
Criterio de calidad (nombre): Programacion de los trabajos
Criterio de calidad (ponderación): 12%
Criterio de calidad (nombre): Seguimiento virtual de los trabajos
Criterio de calidad (ponderación): 10%
Precio (ponderación): 40%
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: S4111001F
Contacto
Punto de contacto: Departamento de contratación, patrimonio y gestion económica. coordinación provincial de aguas.
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/DTAGP01.html?organismo=DTAGP 🌏
URL de los documentos: https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/licitaciones-publicadas.jsf?organismo=DTAGP&perfilContratante=DTAGP01 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal administrativo de recursos contractuales de la junta de andalucia
Ciudad postal: Sevilla
País: España 🇪🇸
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso: Fuente: OJS 2022/S 236-681890 (2022-12-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Número de referencia: CONTR/2022/874969
Breve descripción:
LOTE I: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)”. Contrato de obras al que se va a prestar el servicio:
“COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)”. Importe total (IVA excluido): 2.020.833,38 €. Plazo ejecución obras: 18 meses. Plazo de ejecución servicio: 34 meses.
LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTOR Y EDAR BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”. Contrato de obras al que se va a prestar servicio: “COLECTOR Y EDAR BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”. Importe total (IVA excluido): 1.478.665,32 €. Plazo ejecución obras: 15 meses. Plazo ejecución servicio: 31 meses.
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)” Contrato de obras al que va a prestar servicio: “OBRA DE COLECTOR Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)” Importe total (IVA excluido): 322.766,79 €.Plazo ejecución obras: 7 meses. servicio: 23 meses.
Ver más
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 📦
Código CPV adicional: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Almería 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Delegación territorial de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural en almeria. junta de andalucia
Dirección postal: CALLE CANÓNIGO MOLINA ALONSO, 8
Código postal: 04004
Ciudad postal: Almeria
Contacto
Dirección de internet: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/consejeria/delegaciones/almeria.html%23 🌏
Correo electrónico: scge.svgest.dtal.cagpds@juntadeandalucia.es 📧
Teléfono: +34 950011015 📞
URL de los documentos: https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/licitaciones-publicadas.jsf?organismo=DTAGP&perfilContratante=DTAGP01 🌏
URL de participación: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-12-02 📅
Fecha límite de presentación: 2023-01-16 📅
Fecha de publicación: 2022-12-07 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 236-681890
Número del DO-S: 236
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
LOTE I: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)”. Contrato de obras al que se va a prestar el servicio:
“COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)”. Importe total (IVA excluido): 2.020.833,38 €. Plazo ejecución obras: 18 meses. Plazo de ejecución servicio: 34 meses.
LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTOR Y EDAR BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”. Contrato de obras al que se va a prestar servicio: “COLECTOR Y EDAR BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”. Importe total (IVA excluido): 1.478.665,32 €. Plazo ejecución obras: 15 meses. Plazo ejecución servicio: 31 meses.
Ver más
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)” Contrato de obras al que va a prestar servicio: “OBRA DE COLECTOR Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)” Importe total (IVA excluido): 322.766,79 €.Plazo ejecución obras: 7 meses. servicio: 23 meses.
Ver más
Número máximo de lotes por licitador: 1
Título del lote: Lote i: dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “colectores y edar en oria (almería)
Número de lote: 1
Breve descripción:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN ORIA (ALMERÍA)"
Valor estimado sin IVA: 177220.10 EUR 💰
Duración: 34 días
Título del lote: Lote ii: dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “colectores y edar en barriada úrcal, huércal-overa (almería)”
Número de lote: 2
Breve descripción:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN BARRIADA ÚRCAL, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)”
Valor estimado sin IVA: 170111.30 EUR 💰
Duración: 31 días
Título del lote: Lote iii: dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “colectores y edar en benizalón (almería)”
Número de lote: 3
Breve descripción:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “COLECTORES Y EDAR EN BENIZALÓN (ALMERÍA)”
Valor estimado sin IVA: 74807.28 EUR 💰
Duración: 23 días
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
ORIA (ALMERÍA)
HUERCAL-OVERA (ALMERÍA)
BENIZALÓN (ALMERÍA)
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
La condición especial de ejecución del contrato, se refiere a consideraciones de tipo medioambiental, que persigue la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Se trata de una condición vinculada al objeto del contrato en cuanto que no consiste en una medida de carácter organizativo de la empresa, sino que interviene en el proceso de prestación del servicio concreto objeto del contrato, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 145.6 LCSP. Asimismo, se trata de una condición no discriminatoria, al solicitar al adjudicatario un valor porcentual de reducción de las emisiones de GEI al final del contrato, respecto a las calculadas para un determinado periodo, y no un valor absoluto, lo que podría ser, comparativamente, excesivo o insuficiente según
Ver más
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2023-01-18 📅
Hora de apertura de ofertas: 09:30
Lugar: SiREC-Portal de licitación electrónica.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria
Criterio de calidad (ponderación): 38%
Criterio de calidad (nombre): Programacion de los trabajos
Criterio de calidad (ponderación): 12%
Criterio de calidad (nombre): Seguimiento virtual de los trabajos
Criterio de calidad (ponderación): 10%
Precio (ponderación): 40%
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: S4111001F
Contacto
Punto de contacto: Departamento de contratación, patrimonio y gestion económica. coordinación provincial de aguas.
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/DTAGP01.html?organismo=DTAGP 🌏
URL de los documentos: https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/licitaciones-publicadas.jsf?organismo=DTAGP&perfilContratante=DTAGP01 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal administrativo de recursos contractuales de la junta de andalucia
Ciudad postal: Sevilla
País: España 🇪🇸
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso: Fuente: OJS 2022/S 236-681890 (2022-12-02)
Información complementaria (2023-01-11)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-01-11 📅
Fecha límite de presentación: 2023-02-13 📅
Fecha de publicación: 2023-01-16 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 011-028232
Se refiere al anuncio: 2022/S 236-681890
Número del DO-S: 11
Fuente: OJS 2023/S 011-028232 (2023-01-11)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-01-11 📅
Fecha límite de presentación: 2023-02-13 📅
Fecha de publicación: 2023-01-16 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 011-028232
Se refiere al anuncio: 2022/S 236-681890
Número del DO-S: 11
Fuente: OJS 2023/S 011-028232 (2023-01-11)
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
- Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (>20 nuevas adquisiciones)
- Servicios de arquitectura y servicios conexos (>20)
- Servicios de consultoría en suministro de agua y en materia de desechos (1)
- Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos (19)
- Servicios de ingeniería (>20)
- Servicios de laboratorio (5)
- Servicios de monitorización y control (2)
- Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística (10)
- Servicios relacionados con la construcción (18)