Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera (Valencia) | Adif Alta Velocidad

Fecha	Documento
2022-10-18	Anuncio de licitación
2022-10-28	Información complementaria
2023-04-28	Anuncio de adjudicación de contrato
2024-09-09	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2022-10-18)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y otros equipos
Número de referencia: 3.22/20810.0071
Breve descripción:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera (Valencia).

Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y otros equipos 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Comunitat Valenciana 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Entidad de servicios y suministros públicos
Nombre del poder adjudicador: Adif alta velocidad
Dirección postal: AVDA. PIO XII, 110 Edificio 16. Estación de Chamartín
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.adif.es 🌏
Correo electrónico: fcalderon@adif.es 📧
Teléfono: +34 680648460 📞
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de participación: https://elicitadores.adif.es 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-10-18 📅
Fecha límite de presentación: 2022-11-17 📅
Fecha de publicación: 2022-10-21 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 204-582889
Número del DO-S: 204

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 770750.79 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 770750.79 EUR 💰
Duración: 15 meses
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”.
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: VALENCIA

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0025
Hora de recepción de las ofertas: 13:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2022-12-12 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:00
Lugar: Licitación electrónica
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV):
Criterio de calidad (ponderación): 49%
Criterio de calidad (nombre): Criterios cuantificables mediante fórmulas en función de la experiencia del equipo asignado (POEX)
Criterio de calidad (ponderación): 2%
Criterio de coste (nombre): Criterios cuantificables mediante fórmulas en función del precio (POEc).
Criterio de coste (ponderación): 49%

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: Q2802152E
Contacto
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319 📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Administrador de infraestructuras ferroviarias (subdirección de contratación de mantenimiento)
Dirección postal: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16
Código postal: 28036
Teléfono: +34 913007005 📞
Correo electrónico: cfernandez@adif.es 📧
Dirección de internet: www.adif.es 🌏
Fuente: OJS 2022/S 204-582889 (2022-10-18)

Información complementaria (2022-10-28)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de ingeniería 📦

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-10-28 📅
Fecha límite de presentación: 2022-11-24 📅
Fecha de publicación: 2022-11-02 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 211-609149
Se refiere al anuncio: 2022/S 204-582889
Número del DO-S: 211
Fuente: OJS 2022/S 211-609149 (2022-10-28)

Anuncio de adjudicación de contrato (2023-04-28)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de ingeniería
Valor total de la contratación: 584999.85 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-04-28 📅
Fecha de publicación: 2023-05-03 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 086-266369
Número del DO-S: 86

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2023-04-26 📅
Nombre: Tüv süd iberia, s.a.u.
Número de registro nacional: A81670614
Dirección postal: RONDA CAN FATJO, NUM. 13
Ciudad postal: Cerdanyola del vallès
Código postal: 08290
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: gestion@tuvsud.com 📧
País: Barcelona 🏙️
Valor total de la contratación: 584999.85 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 12
Fuente: OJS 2023/S 086-266369 (2023-04-28)

Anuncio de adjudicación de contrato (2024-09-09)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera (Valencia).
Número de referencia: 3.22/20810.0071
Productos/servicios: Servicios de ingeniería 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 876901.55 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera (Valencia).

Título
Número de identificación del lote: LOT-0000

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/25/UE

Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote: LOT-0000
Número de contrato: 1
Fecha de celebración del contrato: 2023-04-26 📅
Título: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera (Valencia).
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 876901.55 EUR 💰
Identificador de la oferta: CON-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Tüv süd iberia, s.a.u.
Número de registro nacional: A81670614
Dirección postal: RONDA CAN FATJO, NUM. 13
Código postal: 08290
Ciudad postal: Cerdanyola del vallès
Región: Barcelona 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: gestion@tuvsud.com 📧

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Adif alta velocidad
Número de registro nacional: Q2802152E
Dirección postal: AVDA. PIO XII, 110 Edificio 16. Estación de Chamartín
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: fcalderon@adif.es 📧
Teléfono: +34 680648460 📞
URL: http://www.adif.es 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Número de registro nacional: S2826042J
Región: Madrid 🏙️
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Código postal: 28020
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Teléfono: +34 913491319 📞

Cambios
Otra información adicional

Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes: 1. Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras objeto de control y vigilancia • El plazo inicial de ejecución de las obras del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN EL ENTORNO DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA). EXP Nº: 3.22/20810.0067” es de 12 meses. Actualmente solo se han podido ejecutar obras en un porcentaje del 22%, dado que se encuentra en fase de tramitación una Solicitud de modificación nº1 del contrato de obras, que va a permitir ejecutar gran parte de las actuaciones restantes, principalmente las relacionadas con la excavación de las dos balsas que son el grueso principal de las actuaciones del contrato y que se llevan gran parte del plazo. Esto supondrá la necesidad de tramitación de una ampliación de plazo del contrato de obras que se estima en unos 5 meses. 2. Necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN LA PLATAFORMA EN EL ENTORNO DEL TÚNEL DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)” hasta la finalización de las obras. • En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Se estima que las causas que dan lugar a la presente propuesta de modificado se encuentran enmarcadas como Modificaciones no previstas del artículo 111 del RDL 3/2020 dentro del supuesto “b)” dado que derivan de circunstancias sobrevenidas. La referida modificación se entiende recogida en el supuesto de modificación no prevista indicado anteriormente, debido a lo siguiente: • Los hechos acaecidos son circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato y no hubieran sido previstos por una actuación diligente de Adif Alta Velocidad. • La modificación propuesta no altera la naturaleza global del contrato. • La valoración de estos trabajos resulta 291.901,70 € en Base Imponible, lo que supone un 49,90% del importe de adjudicación, inferior al 50% del precio inicial del contrato indicado anteriormente como límite. Esta modificación supone un incremento de 10 meses del plazo de ejecución previsto. No se introducen precios nuevos.

Otra información adicional

Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes:
1. Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras objeto de control y vigilancia
• El plazo inicial de ejecución de las obras del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN EL ENTORNO DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA). EXP Nº: 3.22/20810.0067” es de 12 meses. Actualmente solo se han podido ejecutar obras en un porcentaje del 22%, dado que se encuentra en fase de tramitación una Solicitud de modificación nº1 del contrato de obras, que va a permitir ejecutar gran parte de las actuaciones restantes, principalmente las relacionadas con la excavación de las dos balsas que son el grueso principal de las actuaciones del contrato y que se llevan gran parte del plazo. Esto supondrá la necesidad de tramitación de una ampliación de plazo del contrato de obras que se estima en unos 5 meses.
2. Necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN LA PLATAFORMA EN EL ENTORNO DEL TÚNEL DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)” hasta la finalización de las obras.
• En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras.
Se estima que las causas que dan lugar a la presente propuesta de modificado se encuentran enmarcadas como Modificaciones no previstas del artículo 111 del RDL 3/2020 dentro del supuesto “b)” dado que derivan de circunstancias sobrevenidas.
La referida modificación se entiende recogida en el supuesto de modificación no prevista indicado anteriormente, debido a lo siguiente:
• Los hechos acaecidos son circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato y no hubieran sido previstos por una actuación diligente de Adif Alta Velocidad.
• La modificación propuesta no altera la naturaleza global del contrato.
• La valoración de estos trabajos resulta 291.901,70 € en Base Imponible, lo que supone un 49,90% del importe de adjudicación, inferior al 50% del precio inicial del contrato indicado anteriormente como límite.
Esta modificación supone un incremento de 10 meses del plazo de ejecución previsto.
No se introducen precios nuevos.

Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Nuevo valor
Texto:

Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes: 1. Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras objeto de control y vigilancia • El plazo inicial de ejecución de las obras del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN EL ENTORNO DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA). EXP Nº: 3.22/20810.0067” es de 12 meses. Actualmente solo se han podido ejecutar obras en un porcentaje del 22%, dado que se encuentra en fase de tramitación una Solicitud de modificación nº1 del contrato de obras, que va a permitir ejecutar gran parte de las actuaciones restantes, principalmente las relacionadas con la excavación de las dos balsas que son el grueso principal de las actuaciones del contrato y que se llevan gran parte del plazo. Esto supondrá la necesidad de tramitación de una ampliación de plazo del contrato de obras que se estima en unos 5 meses. 2. Necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN LA PLATAFORMA EN EL ENTORNO DEL TÚNEL DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)” hasta la finalización de las obras. • En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Se estima que las causas que dan lugar a la presente propuesta de modificado se encuentran enmarcadas como Modificaciones no previstas del artículo 111 del RDL 3/2020 dentro del supuesto “b)” dado que derivan de circunstancias sobrevenidas. La referida modificación se entiende recogida en el supuesto de modificación no prevista indicado anteriormente, debido a lo siguiente: • Los hechos acaecidos son circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato y no hubieran sido previstos por una actuación diligente de Adif Alta Velocidad. • La modificación propuesta no altera la naturaleza global del contrato. • La valoración de estos trabajos resulta 291.901,70 € en Base Imponible, lo que supone un 49,90% del importe de adjudicación, inferior al 50% del precio inicial del contrato indicado anteriormente como límite. Esta modificación supone un incremento de 10 meses del plazo de ejecución previsto. No se introducen precios nuevos.

Texto

Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes:
1. Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras objeto de control y vigilancia
• El plazo inicial de ejecución de las obras del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN EL ENTORNO DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA). EXP Nº: 3.22/20810.0067” es de 12 meses. Actualmente solo se han podido ejecutar obras en un porcentaje del 22%, dado que se encuentra en fase de tramitación una Solicitud de modificación nº1 del contrato de obras, que va a permitir ejecutar gran parte de las actuaciones restantes, principalmente las relacionadas con la excavación de las dos balsas que son el grueso principal de las actuaciones del contrato y que se llevan gran parte del plazo. Esto supondrá la necesidad de tramitación de una ampliación de plazo del contrato de obras que se estima en unos 5 meses.
2. Necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL DRENAJE EN LA PLATAFORMA EN EL ENTORNO DEL TÚNEL DE FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)” hasta la finalización de las obras.
• En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras.
Se estima que las causas que dan lugar a la presente propuesta de modificado se encuentran enmarcadas como Modificaciones no previstas del artículo 111 del RDL 3/2020 dentro del supuesto “b)” dado que derivan de circunstancias sobrevenidas.
La referida modificación se entiende recogida en el supuesto de modificación no prevista indicado anteriormente, debido a lo siguiente:
• Los hechos acaecidos son circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato y no hubieran sido previstos por una actuación diligente de Adif Alta Velocidad.
• La modificación propuesta no altera la naturaleza global del contrato.
• La valoración de estos trabajos resulta 291.901,70 € en Base Imponible, lo que supone un 49,90% del importe de adjudicación, inferior al 50% del precio inicial del contrato indicado anteriormente como límite.
Esta modificación supone un incremento de 10 meses del plazo de ejecución previsto.
No se introducen precios nuevos.

Fuente: OJS 2024/S 176-541281 (2024-09-09)