SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA | Adif Alta Velocidad

Fecha	Documento
2022-07-20	Anuncio de licitación
2022-08-08	Información complementaria
2023-04-20	Anuncio de adjudicación de contrato
2024-12-05	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2022-07-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios técnicos
Número de referencia: 3.22/20810.0043
Breve descripción:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA

Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios técnicos 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Castilla-La Mancha 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Entidad de servicios y suministros públicos
Nombre del poder adjudicador: Adif alta velocidad
Dirección postal: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.adif.es 🌏
Correo electrónico: elopez@adif.es 📧
Teléfono: +34 647304758 📞
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de participación: https://elicitadores.adif.es 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-07-20 📅
Fecha límite de presentación: 2022-09-12 📅
Fecha de publicación: 2022-07-25 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 141-404856
Número del DO-S: 141

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 2240321.30 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 2240321.30 EUR 💰
Duración: 27 meses
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: ALICANTE – VALENCIA - ALBACETE

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0025
Hora de recepción de las ofertas: 13:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2022-10-19 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:00
Lugar: Licitación electrónica
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Criterio de calidad (ponderación): 49%
Criterio de calidad (nombre): Criterios cuantificables mediante fórmulas en función de la experiencia y el equipo asignado(POEx)
Criterio de calidad (ponderación): 2 %
Criterio de coste (nombre): Criterios cuantificables mediante fórmulas(PCCF)
Criterio de coste (ponderación): 49%

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: Q2802152E
Contacto
Dirección de internet: www.adif.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319 📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es 📧
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Adif. subdirección de contratación mantenimiento
Dirección postal: Avda. Pio XII, 110 EDIFICIO 16. ESTACIÓN DE CHAMARTÍN
Código postal: 28036
Teléfono: +34 913007661 📞
Correo electrónico: cfernandez@adif.es 📧
Dirección de internet: WWW.ADIF.ES 🌏
Fuente: OJS 2022/S 141-404856 (2022-07-20)

Información complementaria (2022-08-08)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-08-08 📅
Fecha límite de presentación: 2022-09-26 📅
Fecha de publicación: 2022-08-12 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 155-446134
Se refiere al anuncio: 2022/S 141-404856
Número del DO-S: 155
Fuente: OJS 2022/S 155-446134 (2022-08-08)

Anuncio de adjudicación de contrato (2023-04-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 1743866.10 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-04-20 📅
Fecha de publicación: 2023-04-25 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 081-244302
Número del DO-S: 81

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2023-04-19 📅
Nombre: UTE NUDO DE LA ENCINA (constituida por ARDANUY INGENIERIA, S.A. - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.U.
Número de registro nacional: U44554004
Dirección postal: Avda. de Europa, 34
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28023
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: concursos@ardanuy.com 📧
País: Madrid 🏙️
Dirección postal: Avda. de la Hispanidad, 6, 5ª Planta
Código postal: 28042
Correo electrónico: antonio.fuster@grusamar.com 📧
Valor total de la contratación: 1743866.10 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 10
Fuente: OJS 2023/S 081-244302 (2023-04-20)

Anuncio de adjudicación de contrato (2024-12-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras para la ejecución del cambio de ancho (vía y electrificación) del tramo: nudo de la encina – xàtiva
Número de referencia: 3.22/20810.0043
Productos/servicios: Servicios técnicos 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 1967962.13 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA

Título
Número de identificación del lote: LOT-0000

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/25/UE

Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote: LOT-0000
Número de contrato: 3.22/20810.0043
Fecha de celebración del contrato: 2023-04-19 📅
Título: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras para la ejecución del cambio de ancho (vía y electrificación) del tramo: nudo de la encina – xàtiva
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 1743866.1 EUR 💰
Identificador de la oferta: TP0001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Adif alta velocidad
Número de registro nacional: Q2802152E
Dirección postal: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: elopez@adif.es 📧
Teléfono: +34 647304758 📞
URL: www.adif.es 🌏

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: UTE NUDO DE LA ENCINA (constituida por ARDANUY INGENIERIA, S.A. - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.U.
Número de registro nacional: U44554004
Dirección postal: Avda. de Europa, 34
Código postal: 28023
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: concursos@ardanuy.com 📧
Teléfono: 000000000 📞

Información complementaria
Órgano de revisión
Número de registro nacional: S2826042J
Región: Madrid 🏙️
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Código postal: 28020
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es 📧
Teléfono: +34 913491319 📞

Cambios
Otra información adicional

El alcance del contrato objeto del presente informe es prestar los servicios de consultoría y asistencia técnica para las dos obras siguientes: ₋ Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de Xátiva - Nudo de la Teja. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Expediente 3.22/20810.0023 ₋ Ejecución de las obras del Proyecto de electrificación a 25KV C.A. de la vía 1.435 entre Xàtiva-Nudo de La Encina. Expediente 3.21/20810.0083 Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes: • Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras (de vía) objeto de control y vigilancia. o El plazo inicial del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN, CAMBIO DE ANCHO Y ADAPTACIONES DE XÀTIVA – NUDO DE LA TEJA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID – CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA”. (EXP Nº: 3.22/20810.0023), es de 16 meses. o Se ha tramitado el Modificado nº1 del contrato de la obra del expediente 3.22/20810.0023, cuya fecha de aprobación económica es el 05 de agosto de 2024. o Las obras de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de la vía, correspondiente al expediente 3.22/20810.0023, han sido objeto de una ampliación de plazo aprobada el 23 de octubre de 2024, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 18/07/2025. Por otro lado, existe la necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA, hasta la finalización de las obras correspondientes (expedientes 3.22/20810.0023 y 3.21/20810.0083). En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras de vía y electrificación, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras (de vía, expediente 3.22/20810.0023), objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica asociados a esa actuación, en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. • Adecuación de los medios necesarios para la correcta realización del seguimiento y control del montaje de vía, no incluido inicialmente en el pliego de condiciones del contrato, mediante el empleo de un carro con sistema GRP. • Adecuación de los medios existentes en el contrato inicial, por no ser correctas las estimaciones iniciales e incluidas en el mismo, ajustándose las partidas correspondientes a las necesidades reales que se precisan, para la realización de los trabajos de seguimiento y control.

Otra información adicional

El alcance del contrato objeto del presente informe es prestar los servicios de consultoría y asistencia técnica para las dos obras siguientes:
₋ Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de Xátiva - Nudo de la Teja. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Expediente 3.22/20810.0023
₋ Ejecución de las obras del Proyecto de electrificación a 25KV C.A. de la vía 1.435 entre Xàtiva-Nudo de La Encina. Expediente 3.21/20810.0083
Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes:
• Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras (de vía) objeto de control y vigilancia.
o El plazo inicial del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN, CAMBIO DE ANCHO Y ADAPTACIONES DE XÀTIVA – NUDO DE LA TEJA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID – CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA”. (EXP Nº: 3.22/20810.0023), es de 16 meses.
o Se ha tramitado el Modificado nº1 del contrato de la obra del expediente 3.22/20810.0023, cuya fecha de aprobación económica es el 05 de agosto de 2024.
o Las obras de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de la vía, correspondiente al expediente 3.22/20810.0023, han sido objeto de una ampliación de plazo aprobada el 23 de octubre de 2024, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 18/07/2025.
Por otro lado, existe la necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA, hasta la finalización de las obras correspondientes (expedientes 3.22/20810.0023 y 3.21/20810.0083).
En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras de vía y electrificación, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras.
Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras (de vía, expediente 3.22/20810.0023), objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica asociados a esa actuación, en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras.
• Adecuación de los medios necesarios para la correcta realización del seguimiento y control del montaje de vía, no incluido inicialmente en el pliego de condiciones del contrato, mediante el empleo de un carro con sistema GRP.
• Adecuación de los medios existentes en el contrato inicial, por no ser correctas las estimaciones iniciales e incluidas en el mismo, ajustándose las partidas correspondientes a las necesidades reales que se precisan, para la realización de los trabajos de seguimiento y control.

Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: TPA-0001
Nuevo valor
Texto:

El alcance del contrato objeto del presente informe es prestar los servicios de consultoría y asistencia técnica para las dos obras siguientes: ₋ Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de Xátiva - Nudo de la Teja. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Expediente 3.22/20810.0023 ₋ Ejecución de las obras del Proyecto de electrificación a 25KV C.A. de la vía 1.435 entre Xàtiva-Nudo de La Encina. Expediente 3.21/20810.0083 Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes: • Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras (de vía) objeto de control y vigilancia. o El plazo inicial del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN, CAMBIO DE ANCHO Y ADAPTACIONES DE XÀTIVA – NUDO DE LA TEJA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID – CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA”. (EXP Nº: 3.22/20810.0023), es de 16 meses. o Se ha tramitado el Modificado nº1 del contrato de la obra del expediente 3.22/20810.0023, cuya fecha de aprobación económica es el 05 de agosto de 2024. o Las obras de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de la vía, correspondiente al expediente 3.22/20810.0023, han sido objeto de una ampliación de plazo aprobada el 23 de octubre de 2024, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 18/07/2025. Por otro lado, existe la necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA, hasta la finalización de las obras correspondientes (expedientes 3.22/20810.0023 y 3.21/20810.0083). En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras de vía y electrificación, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras (de vía, expediente 3.22/20810.0023), objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica asociados a esa actuación, en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras. • Adecuación de los medios necesarios para la correcta realización del seguimiento y control del montaje de vía, no incluido inicialmente en el pliego de condiciones del contrato, mediante el empleo de un carro con sistema GRP. • Adecuación de los medios existentes en el contrato inicial, por no ser correctas las estimaciones iniciales e incluidas en el mismo, ajustándose las partidas correspondientes a las necesidades reales que se precisan, para la realización de los trabajos de seguimiento y control.

Texto

El alcance del contrato objeto del presente informe es prestar los servicios de consultoría y asistencia técnica para las dos obras siguientes:
₋ Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de Xátiva - Nudo de la Teja. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Expediente 3.22/20810.0023
₋ Ejecución de las obras del Proyecto de electrificación a 25KV C.A. de la vía 1.435 entre Xàtiva-Nudo de La Encina. Expediente 3.21/20810.0083
Las causas que determinan la necesidad de proceder a la Modificación del Contrato de referencia son las siguientes:
• Aumento del plazo previsto de la ejecución de las obras (de vía) objeto de control y vigilancia.
o El plazo inicial del contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN, CAMBIO DE ANCHO Y ADAPTACIONES DE XÀTIVA – NUDO DE LA TEJA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID – CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA”. (EXP Nº: 3.22/20810.0023), es de 16 meses.
o Se ha tramitado el Modificado nº1 del contrato de la obra del expediente 3.22/20810.0023, cuya fecha de aprobación económica es el 05 de agosto de 2024.
o Las obras de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de la vía, correspondiente al expediente 3.22/20810.0023, han sido objeto de una ampliación de plazo aprobada el 23 de octubre de 2024, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 18/07/2025.
Por otro lado, existe la necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE ANCHO (VÍA Y ELECTRIFICACIÓN) DEL TRAMO: NUDO DE LA ENCINA – XÀTIVA, hasta la finalización de las obras correspondientes (expedientes 3.22/20810.0023 y 3.21/20810.0083).
En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO se establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras de vía y electrificación, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras.
Al producirse las circunstancias que motivan un aumento del plazo de las obras (de vía, expediente 3.22/20810.0023), objeto de seguimiento y control, se hace necesario adecuar los medios del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica asociados a esa actuación, en consonancia con el incremento de plazo de las obras, así como para poder llevar a cabo los trabajos posteriores a la recepción y entrega de las obras.
• Adecuación de los medios necesarios para la correcta realización del seguimiento y control del montaje de vía, no incluido inicialmente en el pliego de condiciones del contrato, mediante el empleo de un carro con sistema GRP.
• Adecuación de los medios existentes en el contrato inicial, por no ser correctas las estimaciones iniciales e incluidas en el mismo, ajustándose las partidas correspondientes a las necesidades reales que se precisan, para la realización de los trabajos de seguimiento y control.

Fuente: OJS 2024/S 238-747167 (2024-12-05)