ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTRITO DE VICÁLVARO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (4 LO
Acuerdo marco tiene por objeto fijar las normas de referencia de los contratos basados, durante la ejecución del mismo, de obras en las edificaciones de centros educativos, edificios municipales, polideportivos e instalaciones deportivas elementales así como en los espacios libres de parcela de dichas edificaciones, zonas verdes y obras en vía pública cuya competencia corresponda al Distrito
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-03-08.
La contratación se publicó en 2023-02-17.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Anuncio de licitación (2023-02-17) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Ayuntamiento de Madrid-Distrito de Vicálvaro
Número de registro nacional: P2807900B
Dirección postal: Plaza de Don Antonio de Andrés,18
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28032
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Alejandra Díaz Sánchez
Teléfono: +34 915882716📞
Correo electrónico: ncontravicalvaro@madrid.es📧
Fax: +34 914803368 📠
Región: Madrid🏙️
URL: https://contrataciondelestado.es/🌏 Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTRITO DE...”
Título
ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTRITO DE VICÁLVARO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (4 LO
119/2022/02310
Ver más
Productos/servicios: Trabajos de construcción📦
Breve descripción:
“Acuerdo marco tiene por objeto fijar las normas de referencia de los contratos basados, durante la ejecución del mismo, de obras en las edificaciones de...”
Breve descripción
Acuerdo marco tiene por objeto fijar las normas de referencia de los contratos basados, durante la ejecución del mismo, de obras en las edificaciones de centros educativos, edificios municipales, polideportivos e instalaciones deportivas elementales así como en los espacios libres de parcela de dichas edificaciones, zonas verdes y obras en vía pública cuya competencia corresponda al Distrito
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 6 400 000 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 2
Alcance de la contratación
La Autoridad Contratante se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los siguientes lotes o grupos de lotes:
“Número de lotes que como máximo se pueden adjudicar a un solo licitador: 2
lotes si uno de ellos es el Lote 4, si no, solamente un lote.”
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Lote 1: Centros educativos
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción📦
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Madrid. Se acompaña como Anexo al PPT particulares una relación orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Madrid. Se acompaña como Anexo al PPT particulares una relación orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco en este lote
Ver más
Descripción de la contratación:
“El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de los edificios destinados a centros educativos (centros de educación infantil y...”
Descripción de la contratación
El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de los edificios destinados a centros educativos (centros de educación infantil y primaria, escuelas infantiles y centros de
educación especial) cuya competencia corresponde al Distrito. En el caso de los colegios públicos, las obras abarcan la conservación y el mantenimiento
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1 880 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Posibilidad de prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, por un período de duración de hasta 24 meses.”
Información complementaria:
“Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una...”
Información complementaria
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 10 días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: LOTE Nº 2: EDIFICIOS DE USO DEPORTIVO
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de
prescripciones técnicas particulares una relación orientativa de los
inmuebles sobre los que se prevé ejecutar...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de
prescripciones técnicas particulares una relación orientativa de los
inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco
en este lot
Ver más
Descripción de la contratación:
“El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de los edificios de uso deportivo (centros deportivos municipales e
instalaciones...”
Descripción de la contratación
El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de los edificios de uso deportivo (centros deportivos municipales e
instalaciones deportivas básicas), al igual que las obras de construcción de instalaciones deportivas básicas, cuya competencia corresponde al Distrito.
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 2 520 000 💰
3️⃣ Alcance de la contratación
Título: LOTE Nº 3: EDIFICIOS DE USO ADMINISTRATIVO, CULTURAL, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS
Título
Número de identificación del lote: 3
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de PTP una relación orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco en este lote”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de PTP una relación orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco en este lote
Ver más
Descripción de la contratación:
“El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de los edificios de uso administrativo, cultural, servicios sociales y otros cuya...”
Descripción de la contratación
El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de los edificios de uso administrativo, cultural, servicios sociales y otros cuya competencia corresponde al Distrito.
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1 360 000 💰
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Posibilidad de prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, por un período de duración de hasta 24 meses”
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: LOTE Nº 4: ESPACIOS PÚBLICOS
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de PPT una relación orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco en este lote”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de PPT una relación orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco en este lote
Ver más
Descripción de la contratación:
“El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de espacios públicos, ya sean en zonas verdes o en vías públicas cuya competencia...”
Descripción de la contratación
El lote tiene por objeto las obras de reforma, reparación y conservación de espacios públicos, ya sean en zonas verdes o en vías públicas cuya competencia corresponde al Distrito
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 640 000 💰
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 248-718989
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-03-08
19:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-03-13
10:00 📅
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberi nº 8 5ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28010
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 917206346📞
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.es📧 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión: Plazo de 15 días hábiles desde la notificación definitiva de la adjudicación
Fuente: OJS 2023/S 038-112912 (2023-02-17)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-06-16) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 1 880 000 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Criterios de adjudicación
Precio
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2023/S 038-112912
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 119/2022/02310
Número de identificación del lote: 1
Título: Lote 1: Centros educativos
Fecha de celebración del contrato: 2023-06-15 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ortiz construcciones y proyectos, s.a.
Número de registro nacional: A19001205
Dirección postal: AVDA. DEL ENSANCHE DE VALLECAS, 44
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28051
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913431600📞
Correo electrónico: contratacion@grupoortiz.com📧
Región: Madrid🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 880 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 880 000 💰
Fuente: OJS 2023/S 118-368334 (2023-06-16)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-06-30) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 640 000 💰
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote: 4
Título: LOTE Nº 4: ESPACIOS PÚBLICOS
Fecha de celebración del contrato: 2023-06-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Eulen, s.a
Número de registro nacional: A28517308
Dirección postal: C/Gobelas, 29
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28023
Teléfono: +34 916310900📞
Correo electrónico: licitaciones.centro@eulen.com📧
URL: www.eulen.com🌏 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 640 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 640 000 💰
Fuente: OJS 2023/S 127-405957 (2023-06-30)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-07-04) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 2 520 000 💰
Adjudicación del contrato
Número de contrato: 119/2022/002310
Número de identificación del lote: 2
Título: LOTE Nº 2: EDIFICIOS DE USO DEPORTIVO
Fecha de celebración del contrato: 2023-07-04 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Acsa obras e infraestructuras, s.a.u.
Número de registro nacional: A08112716
Dirección postal: CALLE PIROTECNICA Nº 10
Código postal: 28052
Teléfono: +34 913235068📞
Correo electrónico: d.armas@sorigue.com📧
URL: www.sorigue.com🌏 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 520 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 2 520 000 💰
Fuente: OJS 2023/S 129-410696 (2023-07-04)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-07-11) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 1 360 000 💰
Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote: 3
Título: LOTE Nº 3: EDIFICIOS DE USO ADMINISTRATIVO, CULTURAL, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS
Fecha de celebración del contrato: 2023-07-10 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ohl servicios-ingesan, s.a.
Número de registro nacional: A27178789
Dirección postal: c/Bahía de Pollensa, nº 11, 1ª planta
Código postal: 28042
Teléfono: +34 917747000📞
Correo electrónico: contratacion@ingesan.es📧 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 360 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 360 000 💰
Fuente: OJS 2023/S 134-429220 (2023-07-11)