Acuerdo Marco para la contratación de redacción de proyectos, DF y CSS de Obras RAM y de Mantenimiento y de Servicios Técnicos de soporte de arquitectura e ingeniería. Clave: AT. MEC-22L03
Acuerdo Marco para la contratación de asistencias técnicas de redacción de proyectos, direcciones facultativas y coordinaciones de seguridad y salud de Obras RAM y de Mantenimiento y de Servicios Técnicos de soporte de arquitectura e ingeniería. Clave: AT. MEC-22L03
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-04-17.
La contratación se publicó en 2023-03-16.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco para la contratación de redacción de proyectos, DF y CSS de Obras RAM y de Mantenimiento y de Servicios Técnicos de soporte de arquitectura e...”
Título
Acuerdo Marco para la contratación de redacción de proyectos, DF y CSS de Obras RAM y de Mantenimiento y de Servicios Técnicos de soporte de arquitectura e ingeniería. Clave: AT. MEC-22L03
AT. MEC-22L03
Acuerdo Marco para la contratación de asistencias técnicas de redacción de proyectos, direcciones facultativas y coordinaciones de seguridad y salud de Obras RAM y de Mantenimiento y de Servicios Técnicos de soporte de arquitectura e ingeniería. Clave: AT. MEC-22L03
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 43 010 000 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Ingeniería del mantenimiento
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección📦
Lugar de ejecución: Cataluña🏙️
Descripción de la contratación:
“Ingeniería de gestión y explotación de equipamientos, inmuebles e infraestructuras y de los servicios vinculados y su desarrollo” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 11 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Se prevé la posibilidad de prorrogar el Acuerdo Marco por un período de hasta 24 meses más. En caso de que sea acordada la prórroga por Infraestructures.cat...”
Descripción de las renovaciones
Se prevé la posibilidad de prorrogar el Acuerdo Marco por un período de hasta 24 meses más. En caso de que sea acordada la prórroga por Infraestructures.cat ésta será obligatoria para los contratistas siempre que su preaviso se produce al menos con dos meses de antelación a la finalización de los plazos de duración inicial del Acuerdo Marco.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Redacción de proyectos y/o direcciones facultativas y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de elementos de...”
Título
Redacción de proyectos y/o direcciones facultativas y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de elementos de arquitectura o de instalaciones eléctricas o mecánicas
Ver más Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Redacción de proyectos y/o direcciones facultativas y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de elementos de...”
Descripción de la contratación
Redacción de proyectos y/o direcciones facultativas y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de elementos de arquitectura o de instalaciones eléctricas o mecánicas
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 6 380 000 💰
3️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Redacción de proyectos y/o DF y puesta a disposición de los servicios vinculados de obras y suministros de instalaciones singulares y de actuaciones para...”
Título
Redacción de proyectos y/o DF y puesta a disposición de los servicios vinculados de obras y suministros de instalaciones singulares y de actuaciones para mitigación y adaptación al cambio climático
Ver más Título
Número de identificación del lote: 3
Descripción
Descripción de la contratación:
“Redacción de proyectos y/o DF y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de instalaciones singulares y de actuaciones...”
Descripción de la contratación
Redacción de proyectos y/o DF y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de instalaciones singulares y de actuaciones para mitigación y adaptación al cambio climático
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 20 130 000 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Coordinación de seguridad y salud en obras sin proyecto
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Descripción de la contratación: Coordinación de seguridad y salud en obras sin proyecto
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 220 000 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Verificación del aseguramiento de la calidad y/o revisión de proyectos
Título
Número de identificación del lote: 5
Descripción
Descripción de la contratación: Verificación del aseguramiento de la calidad y/o revisión de proyectos
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 880 000 💰
6️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Apoyo técnico en la preparación y desarrollo de licitaciones y otras asistencias técnicas complementarias para el desarrollo de obras y servicios” Título
Número de identificación del lote: 6
Descripción
Descripción de la contratación:
“Apoyo técnico en la preparación y desarrollo de licitaciones y otras asistencias técnicas complementarias para el desarrollo de obras y servicios” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 4 400 000 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-04-17
13:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-05-30
10:00 📅
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Carrer del Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 933162000📞 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Esta licitación es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguientes de la LCSP y...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Esta licitación es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se podrá interponer ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previamente o alternativamente, a la interposición del recurso contencioso administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Ver más
Fuente: OJS 2023/S 057-167689 (2023-03-16)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-12-29) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 43 010 000 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Criterios objetivos
Criterio de coste (ponderación): 100
Criterio de coste (nombre): Criterios Objetivos
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2023/S 057-167689
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: AT. MEC-22L03 L1
Número de identificación del lote: 1
Título: Ingeniería del mantenimiento
Fecha de celebración del contrato: 2023-12-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 12
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ✅ Nombre y dirección del contratista
Nombre: Emeset projectes i enginyeria, slp
Número de registro nacional: B67293068
Ciudad postal: Catalunya
País: España 🇪🇸
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME ✅
Nombre: ERF Energia i Sostenibilitat, S.L.U
Número de registro nacional: B60598323
Nombre: Esitec energia s.l.
Nombre: Inypsa cw infrastructures, sl
Nombre: Jg ingenieros sa
Nombre: Projects & facilities management, s.l.
Nombre: Som open energy sl
Nombre: Simbioe Facility Management
Nombre: Vielca ingenieros s.a.
Ciudad postal: Valencia
Región: Valencia/València🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 11 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 11 000 000 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Redacción de proyectos y/o direcciones facultativas y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de elementos de...”
Título
Redacción de proyectos y/o direcciones facultativas y puesta a disposición de los servicios vinculados de las obras y suministros de elementos de arquitectura o de instalaciones eléctricas o mecánicas
Ver más Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 36
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Bac engineering consulntancy group, s.l.
Número de registro nacional: B66113457
Nombre: BR29 ARQUITECTES, CLP
Número de registro nacional: B25626565
Región: Lleida🏙️
Nombre: BRD i Associats, arquitectes consultors SLP
Número de registro nacional: B62527288
Nombre: Brufau cuso estudi d'arquitectura slp
Número de registro nacional: B63393045
Nombre: Citrotech, sl
Número de registro nacional: B65605743
Nombre: Dalibos studis slp
Número de registro nacional: B61702056
Nombre: EDIFICA Arquitectes associats SLP
Número de registro nacional: B65278418
Nombre: F. JoseM Villavieja Bueno
Número de registro nacional: 36927021S
Nombre: Fahe Consulting Arquitectura Slp
Número de registro nacional: B62892153
Nombre: Francesc Solà Molist
Número de registro nacional: 39326620R
Nombre: Hector jala irigoyen
Número de registro nacional: 38125349C
Nombre: JAVIER RAMOS, arquitectes
Número de registro nacional: 12207462M
Nombre: Juli cortés i associats slp
Número de registro nacional: B66378662
Nombre: Miquel mas arquitectes slp
Número de registro nacional: B63408017
Nombre: Oficina tècnica areni, s.l.
Número de registro nacional: B66976028
Nombre: Piulachs-bellsolell, arquitectes s.l.p
Número de registro nacional: B67359224
Nombre: Punt estudi d'arquitectura slp
Número de registro nacional: B63715809
Nombre: Qiq tecnics i arquitectes slp
Número de registro nacional: B67491001
Nombre: Rius arquitectes - Sergi Serra arquitecte - BGC, SLP
Número de registro nacional: B09814286
Nombre: Ute mcs smart duty - master plan
Número de registro nacional: B61066395
Nombre: Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme S.L.P.
Número de registro nacional: B65002834
Nombre: lallotja arquitectes SLP
Número de registro nacional: B72879299
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 6 380 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 6 380 000 💰
3️⃣
Número de contrato: 3
Número de identificación del lote: 3
Título:
“Redacción de proyectos y/o DF y puesta a disposición de los servicios vinculados de obras y suministros de instalaciones singulares y de actuaciones para...”
Título
Redacción de proyectos y/o DF y puesta a disposición de los servicios vinculados de obras y suministros de instalaciones singulares y de actuaciones para mitigación y adaptación al cambio climático
Ver más Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 17
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Armengol & Ros Consultors i Associats SLP
Número de registro nacional: B65976763
Nombre: Beta w aie
Número de registro nacional: V66660390
Nombre: Comsa service facility management, s.a.u
Número de registro nacional: A60470127
El contratista es una PYME
Nombre: Eacom, enginyers i arquitectes, consultors d'obres i muntatges, s.a
Número de registro nacional: A60997665
Número de registro nacional: B66067117
Nombre: Evectra mobility services sl
Número de registro nacional: B65910903
Nombre: Grup carles gestió i projectes, s.l.
Número de registro nacional: B63344329
Número de registro nacional: B79069555
Región: Madrid🏙️
Nombre: Ute meta engineering - izharia ingenieria y consultoria
Número de registro nacional: A08646226
Ciudad postal: A08646226
Número de registro nacional: A98030604
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 20 130 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 20 130 000 💰
4️⃣
Número de contrato: 4
Número de identificación del lote: 4
Título: Coordinación de seguridad y salud en obras sin proyecto
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 25
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Applus norcontrol, s.l.u.
Número de registro nacional: B15044357
Nombre: Arago&porta,s.l.p.
Número de registro nacional: B55617450
Región: Tarragona🏙️
Nombre: Assistencia de coordinacio de seguretat,sl
Número de registro nacional: B67235226
Nombre: Ayesa Enginyeria i Serveis S.A.
Número de registro nacional: A65514606
Nombre: Bsp, servicios de consultoría técnica, s.l.
Número de registro nacional: B71213896
Nombre: Bernardino Furones Carro
Número de registro nacional: 35124573P
Nombre: E-scentia global slu
Número de registro nacional: B66074402
Región: Cataluña🏙️
Nombre: IDEA 10 INTEGRAL, S.L.
Número de registro nacional: B66608597
Nombre: INCOPE Consultores, S.L.
Número de registro nacional: B83665513
Ciudad postal: Madrid
Nombre: Ingeniería y prevención de riesgos, s.l.
Número de registro nacional: B81470841
Nombre: Inlex ingenieria y medios preventivos sl
Número de registro nacional: B66244252
Nombre: Marc Burgués Coma
Número de registro nacional: 78090719S
Ciudad postal: Cataliunya
Nombre: Redcivil slpu
Número de registro nacional: B62027834
Nombre: Sgs tecnos, s.a
Número de registro nacional: A28345577
Nombre: Sonia sole puig
Número de registro nacional: 78080814T
Nombre: Sp engineering and consulting
Número de registro nacional: B16751497
Nombre: e3 Solinteg, SL
Número de registro nacional: B65281131
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 220 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 220 000 💰
5️⃣
Número de contrato: 5
Número de identificación del lote: 5
Título: Verificación del aseguramiento de la calidad y/o revisión de proyectos
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 9
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Arquimas, diseño y gestion s.l.
Número de registro nacional: B67289322
Nombre: Arrevolt coopera scclp
Número de registro nacional: F67450890
Nombre: Landem project management, s.l
Número de registro nacional: B67215038
Nombre: SBS Simón i Blanco, SL
Número de registro nacional: B64168933
Ciudad postal: B65281131
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 880 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 880 000 💰
6️⃣
Número de contrato: 6
Número de identificación del lote: 6
Título:
“Apoyo técnico en la preparación y desarrollo de licitaciones y otras asistencias técnicas complementarias para el desarrollo de obras y servicios” Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 6
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Nypsa cw infrastructures, sl
Número de registro nacional: B61861605
Nombre: Xavier Marques Valle
Número de registro nacional: 36519421K
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 4 400 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 4 400 000 💰
Fuente: OJS 2024/S 002-002691 (2023-12-29)