Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-02-08.
La contratación se publicó en 2023-01-24.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación,...”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu
TSA000074765
Ver más
Productos/servicios: Grava, arena, piedras machacadas y agregados📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación,...”
Breve descripción
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu
1️⃣
Lugar de ejecución: Teruel🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Se especificará en cada petición de oferta. . .
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación,...”
Descripción de la contratación
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu
Ver más Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 2 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 48
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del contrato será hasta el CUARENTA Y OCHO (48 meses), desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del contrato será hasta el CUARENTA Y OCHO (48 meses), desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.
Ver más Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Programas de Financiación Next Generation EU
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 200000. Expresión: ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 150000. Expresión: ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 196-556005
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-02-08
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-02-10
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sede Central del Grupo Tragsa
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado 58 Planta Baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: No Aplica
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2023/S 020-054252 (2023-01-24)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-04-19) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.03 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2023/S 020-054252
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 563.594
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación,...”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Áridos Para Las Obras de Tragsa En La Provincia de Teruel, En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2023-04-10 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Arasfalto, s.l.
Número de registro nacional: B44195022
Dirección postal: Ctra. Aguaviva-Morella, Km.2.5oo s/n
Ciudad postal: Aguaviva (Teruel)
Código postal: 44566
País: España 🇪🇸
Región: Teruel🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 563.595
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Emipesa s.a.
Número de registro nacional: A44026904
Dirección postal: Partida El Plano, S/N, 44400
Ciudad postal: Mora de Rubielos, Teruel
Código postal: 44400
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 563.596
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones la paz s.l.
Número de registro nacional: B44145522
Dirección postal: Polígono Industrial La Paz
Ciudad postal: Teruel
Código postal: 44195
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2023/S 080-240938 (2023-04-19)