Contrato de Obras, Corredor Arroyo Periquito Melchor Fase II, Ctra. Baños–C/ Debla, cofinanciado 80% UE (FEDER-EDUSI) “Linares Progresa”, LA5, 12, 8 y 9, POPE 2014-2020

Pleno del Ayuntamiento de Linares

Contrato de Obras, Corredor Arroyo Periquito Melchor Fase II, Ctra. Baños–C/ Debla, cofinanciado 80% UE (FEDER-EDUSI) “Linares Progresa”, LA5, 12, 8 y 9, POPE 2014-2020

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-03-04. La contratación se publicó en 2023-02-18.

¿A quién?

¿Cómo?

¿dónde?

Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2023-02-18 Anuncio de licitación
2023-03-06 Información complementaria
Anuncio de licitación (2023-02-18)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Pleno del Ayuntamiento de Linares
Número de registro nacional: P2305500G
Dirección postal: Plaza del Ayuntamiento s/n
Ciudad postal: Linares
Código postal: 23700
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Pleno del Ayuntamiento de Linares
Teléfono: +034 953648810 📞
Correo electrónico: cmartinez@aytolinares.es 📧
Fax: +034 953648825 📠
Región: Jaén 🏙️
URL: https://linares.sedelectronica.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7AReqxQCQAIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6kuThrGDK2FvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 🌏
URL de la herramienta de contratación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7AReqxQCQAIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de Obras, Corredor Arroyo Periquito Melchor Fase II, Ctra. Baños–C/ Debla, cofinanciado 80% UE (FEDER-EDUSI) “Linares Progresa”, LA5, 12, 8 y 9,...”    Ver más
Productos/servicios: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Breve descripción:
“Contrato de Obras, Corredor Arroyo Periquito Melchor Fase II, Ctra. Baños–C/ Debla, cofinanciado 80% UE (FEDER-EDUSI) “Linares Progresa”, LA5, 12, 8 y 9,...”    Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 5481816.6 💰

1️⃣
Lugar de ejecución: Jaén 🏙️
Descripción de la contratación:
“Contrato de Obras, Corredor Arroyo Periquito Melchor Fase II, Ctra. Baños–C/ Debla, cofinanciado 80% UE (FEDER-EDUSI) “Linares Progresa”, LA5, 12, 8 y 9,...”    Ver más
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Plazo de garantía
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Reducción de Plazo de Ejecución
Criterio de coste (nombre): Volumen Medio de Mano de Obra
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 80
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 5481816.6 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 10
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Feder- edusi

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar No prohibición para contratar No estar incurso en incompatibilidades Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”    Ver más
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - E5-4 - G6-4
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - E5-4 - G6-4
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: Conforme lo establecido en la cláusula 44 del PCAP”    Ver más

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado: Conforme a decreto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-03-04 23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-03-08 11:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de comisiones Datos de Dirección: Calle: Plaza ayuntamiento CP: 23700 Población: Linares País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción:

Información complementaria
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Linares
Dirección postal: Plaza del Ayuntamiento
Ciudad postal: Linares
Código postal: 23700
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 953648810 📞
URL: https://linares.sedelectronica.es/info.0 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Linares
Dirección postal: Plaza del Ayuntamiento, s/n
Ciudad postal: Linares
Código postal: 23700
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: licitacionese@haciendagob.es 📧
URL: https://linares.sedelectronica.es/info.0 🌏
Fuente: OJS 2023/S 039-113311 (2023-02-18)
Información complementaria (2023-03-06)

Información complementaria
Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2023/S 039-113311

Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.7
Lugar del texto a modificar: Condiciones para la apertura de plicas
Valor antiguo
Texto: Lugar: Calle: Plaza ayuntamiento
Nuevo valor
Texto: Lugar: Calle: Plaza del Ayuntamiento, s/n
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.7
Lugar del texto a modificar: Condiciones para la apertura de plicas
Valor antiguo
Texto: Lugar: Sala de comisiones
Nuevo valor
Texto: Lugar: Sala Anexa a Alcaldía. Palacio Consistorial
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2023-03-04 📅
Tiempo: 23:59
Nuevo valor
Fecha: 2023-03-06 📅
Tiempo: 23:59
Fuente: OJS 2023/S 050-144754 (2023-03-06)