Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sada. Sada (A Coruña)
El objeto de este contrato es la ejecución de la prestación siguiente: servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sada. Sada (A Coruña) - obra con referencia de expediente AUG-2023-0005 y clave del documento técnico OH.315.1189
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-03-09.
La contratación se publicó en 2023-01-30.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sada. Sada (A...”
Título
Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sada. Sada (A Coruña)
AUG-2023-0013
Ver más
Productos/servicios: Servicios de asistencia en ingeniería civil📦
Breve descripción:
“El objeto de este contrato es la ejecución de la prestación siguiente: servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de...”
Breve descripción
El objeto de este contrato es la ejecución de la prestación siguiente: servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sada. Sada (A Coruña) - obra con referencia de expediente AUG-2023-0005 y clave del documento técnico OH.315.1189
1️⃣
Lugar de ejecución: A Coruña🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Sada (A Coruña)
Descripción de la contratación:
“En atención al contenido del objeto de la prestación, el contrato de servicio es complementario del contrato principal de la obra referida en su título, de...”
Descripción de la contratación
En atención al contenido del objeto de la prestación, el contrato de servicio es complementario del contrato principal de la obra referida en su título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la LCSP. El servicio comprende los trabajos definidos en el pliego de prescripciones técnicas, entre los que se incluyen los necesarios relacionados con la liquidación del contrato principal en los términos expresados en dicho pliego técnico.
Para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con los trabajos y actividades incluidas en la prestación objeto de este contrato, se realizarán las tareas, entre otras, de control cuantitativo (mediciones, topografía de detalle) y cualitativo (comprobación y verificación de equipos para su aprobación por la dirección facultativa de obra, vigilancia continua de ejecución a pie de obra), así como de apoyo técnico, en su caso, en el proceso de elaboración de documentos técnicos justificativos que resulten necesarios dentro del marco normativo (proyectos modificados, documentos técnicos a nivel “as built”).
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Análisis del documento técnico de la obra
Criterio de calidad (ponderación): 20%
Criterio de calidad (nombre):
“Metodología para la ejecución de los trabajos de control de materiales, equipos y unidades de obra”
Criterio de calidad (ponderación): 17%
Criterio de calidad (nombre):
“Metodología para la ejecución de los trabajos de elaboración de los informes de inspección de la obra y/o implantación de los programas de seguimiento y...”
Criterio de calidad (nombre)
Metodología para la ejecución de los trabajos de elaboración de los informes de inspección de la obra y/o implantación de los programas de seguimiento y control establecidos para la obra
Ver más
Criterio de calidad (ponderación): 12%
Criterio de calidad (nombre): Medidas para el impulso demográfico
Criterio de calidad (ponderación): 10%
Precio (ponderación): 41
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 214500.67 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 33
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto (41.422,28 €) hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de seis...”
Descripción de las renovaciones
Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto (41.422,28 €) hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de seis (6) meses.
Ver más Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elegible en el marco del Programa...”
Información sobre los fondos de la Unión Europea
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elegible en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 y susceptible de cofinanciación en un 60% del gasto elegible en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2021-2027.
Ver más Descripción
Información complementaria:
“Requisitos específicos: solvencia apartado III y declaración de compromiso de adscripción de medios personales en el cuadro de características del contrato.”
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: La correspondiente para la ejecución de la prestación objeto del contrato
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividad del empresario y de finalización para la presentación de ofertas
Ver más Condiciones de participación
El importe que deberá alcanzar será igual o superior a 193.050,63 €.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones
Ver más Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional):
“El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 160.875,50 €” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“- Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en sector que corresponda en relación con ejecución de la...”
Condiciones de ejecución del contrato
- Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en sector que corresponda en relación con ejecución de la prestación objeto del contrato
- Cumplimiento estricto por el contratista durante la ejecución de la prestación incluida en el contrato, en cuanto resulte de aplicación, de la normativa sobre prevención riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo y en materia ambiental y de protección del medio ambiente
- Empleo de un porcentaje de trabajadoras que, sobre total del personal adscrito al contrato, sea igual o superior a 34,87 por ciento.
- Presentación, a requerimiento de administración contratante, de documentación referida a relación detallada de subcontratistas o suministradores que participan en contrato junto con condiciones de subcontratación o suministro que guarden relación directa con plazo de pago y a justificación de cumplimiento de pagos a subcontratistas o suministradores dentro de plazos legalmente establecidos
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-03-09
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: gallego 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 5
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-03-21
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“La apertura del archivo electrónico B se realizará en las dependencias de Augas de Galicia en acto celebrado a distancia con el empleo de medios electrónicos.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Acto no público y apertura por medio electrónico
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Información complementaria
“Tramitación ordinaria de la licitación y gasto anticipado. La presente contratación tramitada en régimen de tramitación anticipada de gasto está sujeta a la...”
Tramitación ordinaria de la licitación y gasto anticipado. La presente contratación tramitada en régimen de tramitación anticipada de gasto está sujeta a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que de ella se derivan en el/los ejercicio/s correspondiente.
La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 en el Objetivo Temático 6 "Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos"; Prioridad de Inversión 6.2 "Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos"; Objetivo Específico 6.2.1 "Culminar los requisitos de la Directiva Marco del agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua"; Actuación 6.2.1.2 “Reforma y optimización de los sistemas de saneamiento de las rías gallegas” (según el documento Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO)); Operación “Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Ares-Betanzos. Aglomeración de Sada”.
La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo Feder Galicia 2021-2027 en el Objetivo Político 2 “Una Europa más verde”; Objetivo Específico 2.5 “Promover el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible”; Línea de actuación 2.5.03 “Inversiones en materia de saneamiento y depuración necesarias para el cumplimiento de las Directivas en materia de aguas”; Ámbito de Intervención TI0066 “Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia energética”; Operación “Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Ares-Betanzos. Aglomeración de Sada”.
Por lo que deberán observarse los criterios de elegibilidad, gestión, publicidad y control propios de los documentos de programación y de la normativa comunitaria de aplicación al FEDER. Se respetarán, por lo tanto, las normas de subvencionabilidad del gasto del Programa Operativo del citado fondo europeo, así como las normas de información, visibilidad, transparencia y comunicación establecidas en las Guías de Comunicación y en las demás normas comunitarias que sean de aplicación.
También acceso al perfil de contratante desde Plataforma de Contratos Públicos de Galiciahttps://www.contratosdegalicia.gal, accesible asimismo en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia https://www.xunta.gal y en sede electrónica de Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, Portal de Transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, Plataforma de Contratación del Sector Públicohttps://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interés a las plataformas de contratación de las comunidades autónomas y página web https://augasdegalicia.xunta.gal/. Condiciones de participación: capacidad jurídica y de obrar, representación en su caso, no estar incurso en prohibición para contratar y los demás requisitos según PCAP. Oferta: cada licitador presentará una única proposición en relación con la totalidad de la prestación. Presentación proposición: en www.conselleriadefacenda.es/silex. La fecha y hora para la apertura en acto público en las dependencias de Augas de Galicia del archivo electrónico C se harán públicas por lo menos con tres días hábiles de antelación a su celebración solo en el perfil de contratante. El acto se celebrará a distancia con el empleo de medios electrónicos. Los licitadores interesados en asistir a esta apertura pública deberán inscribirse en su apartado correspondiente (datos de la mesa 3) en el perfil de contratante. El órgano de contratación adjudicará en el plazo de 5 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones contenidas en el archivo electrónico B.
Modificaciones contractuales previstas: según PCAP.
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia -TACGal (recurso especial contratación); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia -TACGal (recurso especial contratación); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“Raxeira, 52-2º (TACGal); Edificio Juzgados - Polígono Fontiñas, calle Viena - s/n (Juzgado Contencioso-Administrativo)”
Ciudad postal: Santiago de Compostela (A Coruña)
Código postal: 15781,15703
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 881995481/981540463📞
Correo electrónico: tacgal@xunta.gal📧
Fax: +34 881995485/981540464 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 15 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el perfil de contratante, en los términos expresados en el artículo 50.1 a) o b), según corresponda, de la LCSP.
De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Augas de Galicia
Dirección postal: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9
Ciudad postal: Santiago de Compostela (A Coruña)
Código postal: 15781
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 981957401📞
Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal📧
Fax: +34 981957403 📠
Fuente: OJS 2023/S 025-068238 (2023-01-30)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-11-08) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 175 800 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2023/S 025-068238
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sada. Sada (A Coruña)”
Fecha de celebración del contrato: 2023-11-08 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 8
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 8
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.
Número de registro nacional: A48283964
Dirección postal: Avenida de Lugo, 151-153
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15703
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 629210951📞
Correo electrónico: idomsantiago@idom.com📧
Fax: +34 583417 📠
Región: A Coruña🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 255922.95 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 175 800 💰
“Adjudicación del contrato: se acordó el 04.10.2023 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de...”
Adjudicación del contrato: se acordó el 04.10.2023 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en aplicación de estos se seleccionó la mejor oferta como resultado de la valoración global de las proposiciones admitidas. Publicación del anuncio de licitación: DOUE indicado en el punto IV.2.1) y en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia dentro del Perfil del Contratante el 03.02.2023.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elegible en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 y susceptible de cofinanciación en un 60% del gasto elegible en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2021-2027.
La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 en el Objetivo Temático 6 "Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos"; Prioridad de Inversión 6.2 "Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos"; Objetivo Específico 6.2.1 "Culminar los requisitos de la Directiva Marco del agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua"; Actuación 6.2.1.2 “Reforma y optimización de los sistemas de saneamiento de las rías gallegas” (según el documento Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO)); Operación “Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Ares-Betanzos. Aglomeración de Sada”.
La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo Feder Galicia 2021-2027 en el Objetivo Político 2 “Una Europa más verde”; Objetivo Específico 2.5 “Promover el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible”; Línea de actuación 2.5.03 “Inversiones en materia de saneamiento y depuración necesarias para el cumplimiento de las Directivas en materia de aguas”; Ámbito de Intervención TI0066 “Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia energética”; Operación “Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Ares-Betanzos. Aglomeración de Sada”.
Ver más Órgano de revisión
Dirección postal: Raxeira, 52-2º (TACGal); Berlín - s/n (Juzgado Contencioso-Administrativo)
Código postal: 15781,15707
Teléfono: +34 881995481/981540461📞 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 30 días, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio o seis meses desde la fecha de formalización del contrato, en los términos expresados en el artículo 50.2, de la LCSP.
De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
Ver más
Fuente: OJS 2023/S 218-687382 (2023-11-08)