Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)

Anuncio de licitación (2024-07-31)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Número de referencia: 3.24/20810.0037
Breve descripción:
“Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)”
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable 📦
Valor estimado sin IVA: 9758911.81 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 3
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 3

1️⃣
Identificador interno: Lote 1. Expediente: 3.24/20810.0038
Título: LOTE 1: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lleida-Barcelona. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Valor estimado sin IVA: 3068239.14 EUR 💰
Descripción de la contratación:
“LOTE 1: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lleida-Barcelona. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema...”    Ver más
Información complementaria:
“Plazo de ejecución: LOTE 1: 16 MESES (8 PROYECTO Y 8 OBRA)”
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable 📦
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“MADRID, GUADALAJARA, SEGOVIA, VALLADOLID, SORIA, ZARAGOZA, HUESCA, LÉRIDA, TARRAGONA Y BARCELONA”
País: España 🇪🇸
Duración: 16 (MONTH)
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Número máximo de renovaciones: 0
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Criterio de calidad (ponderación): 30
Criterio de coste (nombre): Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF)
Criterio de coste (ponderación): 70
Título
Número de identificación del lote: LOT-0001

2️⃣
Identificador interno: Lote 2. Expediente: 3.24/20810.0039
Título: LOTE 2: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Valor estimado sin IVA: 4730822.3 EUR 💰
Descripción de la contratación:
“LOTE 2: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de...”    Ver más
Información complementaria:
“Plazo de ejecución: LOTE 2: 16 MESES (8 PROYECTO Y 8 OBRA)”
Título
Número de identificación del lote: LOT-0002

3️⃣
Identificador interno: Lote 3. Expediente: 3.24/20810.0040
Título: LOTE 3: LAV Madrid-Valladolid. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Valor estimado sin IVA: 1959850.37 EUR 💰
Descripción de la contratación:
“LOTE 3: LAV Madrid-Valladolid. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las...”    Ver más
Información complementaria:
“Plazo de ejecución: LOTE 3: 16 MESES (8 PROYECTO Y 8 OBRA)”
Título
Número de identificación del lote: LOT-0003

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/25/UE
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2024-10-04 11:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2024-11-18 10:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Acto Privado”
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de la licitación
Se exige una garantía ✅
Un grupo de licitadores a los que se adjudique un contrato debe adoptar una determinada forma jurídica ✅
Fecha de apertura: 2024-11-18 10:00:00 📅
Información complementaria:
“Acto Privado”
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Facturación electrónica: Permitida
Se utilizará el pago electrónico ✅
Criterios de adjudicación
Tipo de ponderación: Ponderación (porcentaje, exacto)
Condiciones de la licitación
El contrato contiene condiciones de ejecución ✅

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación”
Capacidad técnica y profesional

“Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación”
Condiciones de participación
Forma jurídica que adoptará la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
“Unión Temporal de Empresas”
Depósitos y garantías exigidos:
“Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación.”
Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:
“Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación”
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Según recoge el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación”
Condiciones de participación
Motivo de exclusión: liq-admin
finan-laund
partic-confl
cred-arran
corruption
terr-offence
fraud
prof-misconduct
labour-law
envir-law
socsec-law
insolvency
nati-ground
socsec-pay
crime-org
prep-confl
misrepresent
bankruptcy
sanction
bankr-nat
human-traffic
distorsion
susp-act
tax-pay

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Adif-Alta Velocidad
Número de registro nacional: Q2802152E
Departamento: Dirección de Compras y Contratación
Código postal: 28020
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: jrodrigo@adif.es 📧
Teléfono: +34 913007453 📞
URL: https://www.adifaltavelocidad.es 🌏
Terminal de intercambio de información (URL): https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es 🌏
Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
Actividad principal
Servicios de transporte ferroviario
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de participación: https://elicitadores.adif.es 🌏
Presentación electrónica: Obligatoria

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro nacional: S2826042J
Código postal: 28020
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Teléfono: +34 913491319 📞
URL: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Adif-Alta Velocidad
Número de registro nacional: Q2802152E
Departamento: Dirección de Compras y Contratación
Código postal: 28020
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: jrodrigo@adif.es 📧
Teléfono: +34 913007453 📞
URL: https://www.adifaltavelocidad.es 🌏
Terminal de intercambio de información (URL): https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“El establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.”
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Fuente: OJS 2024/S 149-464872 (2024-07-31)

Anuncio de adjudicación de contrato (2025-11-11)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor estimado sin IVA: 9758911.81 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido): 8886615.1 EUR 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 3068239.14 EUR 💰
4730822.3 EUR 💰
1959850.37 EUR 💰

Adjudicación del contrato

1️⃣
Se adjudica un contrato/lote ✅
Número de identificación del lote: LOT-0001
Número de contrato: 3.24/20810.0038
Fecha de celebración del contrato: 2025-11-06 📅
Título: LOTE 1: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lleida-Barcelona. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 2793988.56 EUR 💰
Identificador de la oferta: Oferta 1 lote 1
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Nombre y dirección del contratista
Nombre: UTE DCC AVE LOTE 1 (constituida por VOESTALPINE SIGNALLING SIERSHAHN GMBH - SYNEOX RAIL, S.L.)
Número de registro nacional: U22618722
Código postal: 28016
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Tamaño del operador económico: Gran empresa

2️⃣
Número de identificación del lote: LOT-0002
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 4307936.7 EUR 💰
Identificador de la oferta: Oferta 1 lote 2
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0002
Nombre y dirección del contratista
Nombre: UTE DCC AVE LOTE 2 (constituida por VOESTALPINE SIGNALLING SIERSHAHN GMBH - SYNEOX RAIL, S.L.)
Número de registro nacional: U22618441

3️⃣
Número de identificación del lote: LOT-0003
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 1784689.75 EUR 💰
Identificador de la oferta: Oferta 1 lote 3
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0003
Nombre y dirección del contratista
Nombre: UTE DCC AVE LOTE 3 (constituida por VOESTALPINE SIGNALLING SIERSHAHN GMBH - SYNEOX RAIL, S.L.)
Número de registro nacional: U22610638
Fuente: OJS 2025/S 218-750488 (2025-11-11)