Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés)

Anuncio de licitación (2025-05-21)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés)
Número de referencia: CONP/2025/2656
Breve descripción:
“Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el...”    Ver más
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Trabajos de construcción de centros de formación profesional 📦
Valor estimado sin IVA: 14082498.42 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el...”    Ver más
Lugar de ejecución: Asturias 🏙️
Duración: 22 (MONTH)
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Criterios de adjudicación
Precio ✅
Precio (ponderación): 60
Criterio de calidad (nombre): Ampliación del plazo de garantía
Criterio de calidad (ponderación): 25
Criterio de calidad (nombre): Compromiso de aportación de documentación
Criterio de calidad (ponderación): 15
Título
Número de identificación del lote: LOT-0001

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2025-06-17 23:59:59 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2025-06-19 10:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Consejería de Educación
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 60

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Depósitos y garantías exigidos:
“5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el valor Añadido”

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Consejeria de Educación
Número de registro nacional: S3333001J
Dirección postal: Plaza de España, 5
Código postal: 33007
Ciudad postal: Oviedo
Región: Asturias 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: servicio.contratacion@asturias.org 📧
Teléfono: 985108661 📞
URL: https://www.asturias.es/ 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://licita.asturias.es/ 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Educación
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 🌏
URL de participación: https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aps 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro nacional: Tacrc
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Código postal: 28020
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Teléfono: 913491451 📞
URL: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales.aspx 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro nacional: Tacrc
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Código postal: 28020
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Teléfono: 913491451 📞
URL: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales.aspx 🌏
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“El presente contrato está sujeto a regulación armonizada, siendo susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en...”    Ver más
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Fuente: OJS 2025/S 098-331718 (2025-05-21)