El contrato se extiende a dos zonas: 1ª) Primer tramo. Constituido por la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el cruce con las calles Herrero y Agustín Alcalá y el Teatro Gutiérrez de Alba. En este tramo el contrato abarca la toma de datos, fabricación y suministro de los toldos, su instalación previa al verano, el posterior desmontaje y el almacenamiento y custodia de los toldos hasta el verano siguiente. Volviendo a repetirse el ciclo instalación / desmontaje / almacenamiento, en años sucesivos, abarcando el periodo temporal total que se establece en el cronograma del Título III del PPT. Las dimensiones de los toldos a fabricar para el primer tramo, las características técnicas de los materiales y sistemas a emplear, las ubicaciones, las pruebas y ensayos que deben satisfacerse, así como los aspectos económicos del contrato como los precios unitarios y descompuestos, las mediciones y presupuestos parciales, aparecen recogidos en el Título II del PTT en la forma de un proyecto técnico detallado. Todo el contenido de ese proyecto será de obligado cumplimiento para el adjudicatario aunque, en caso de diferencias, tendrá prevalencia lo indicado en los Títulos I y III. Y especialmente en lo referido a: - Los plazos parciales y totales del contrato. - El importe total del contrato y su distribución por etapas. - Las condiciones indicadas en el apartado 4 de este Título I. 2ª) Segundo tramo. Corresponde a la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el Teatro Gutiérrez de Alba y la Plaza Cervantes. En este segundo tramo los toldos serán fabricados e instalados dentro del contrato de obra de remodelación de la calle actualmente en ejecución. En el presente contrato se incluye el primer desmontaje y el almacenamiento y custodia de los toldos hasta el verano siguiente. Así como la repetición del ciclo instalación / desmontaje / almacenamiento en años sucesivos, abarcando el periodo temporal total que se establece en el cronograma del Título III del PPT. Pero, como se indica, los toldos del segundo tramo se fabrican, suministran e instalan por primera vez a través de otro expediente, el de ejecución de las obras mencionadas, comprendiendo no obstante este expediente los ciclos sucesivos antes descritos.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2026-01-19.
La contratación se publicó en 2025-12-14.
Anuncio de licitación (2025-12-14) Objeto Alcance de la contratación
Título: suministro e instalación de toldos en la calle Nuestra Señora del Aguila (C-2025/075)
Número de referencia: 4777/2025
Breve descripción:
“El contrato se extiende a dos zonas:
1ª) Primer tramo. Constituido por la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el cruce con las calles...”
Breve descripción
El contrato se extiende a dos zonas:
1ª) Primer tramo. Constituido por la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el cruce con las calles Herrero y Agustín Alcalá y el Teatro Gutiérrez de Alba. En este tramo el contrato abarca la toma de datos, fabricación y suministro de los toldos, su instalación previa al verano, el posterior desmontaje y el almacenamiento y custodia de los toldos hasta el verano siguiente. Volviendo a repetirse el ciclo instalación / desmontaje / almacenamiento, en años sucesivos, abarcando el periodo temporal total que se establece en el cronograma del Título III del PPT.
Las dimensiones de los toldos a fabricar para el primer tramo, las características técnicas de los materiales y sistemas a emplear, las ubicaciones, las pruebas y ensayos que deben satisfacerse, así como los aspectos económicos del contrato como los precios unitarios y descompuestos, las mediciones y presupuestos parciales, aparecen recogidos en el Título II del PTT en la forma de un proyecto técnico detallado. Todo el contenido de ese proyecto será de obligado cumplimiento para el adjudicatario aunque, en caso de diferencias, tendrá prevalencia lo indicado en los Títulos I y III. Y especialmente en lo referido a:
- Los plazos parciales y totales del contrato.
- El importe total del contrato y su distribución por etapas.
- Las condiciones indicadas en el apartado 4 de este Título I.
2ª) Segundo tramo. Corresponde a la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el Teatro Gutiérrez de Alba y la Plaza Cervantes. En este segundo tramo los toldos serán fabricados e instalados dentro del contrato de obra de remodelación de la calle actualmente en ejecución. En el presente contrato se incluye el primer desmontaje y el almacenamiento y custodia de los toldos hasta el verano siguiente. Así como la repetición del ciclo instalación / desmontaje / almacenamiento en años sucesivos, abarcando el periodo temporal total que se establece en el cronograma del Título III del PPT. Pero, como se indica, los toldos del segundo tramo se fabrican, suministran e instalan por primera vez a través de otro expediente, el de ejecución de las obras mencionadas, comprendiendo no obstante este expediente los ciclos sucesivos antes descritos.
Ver más
Tipo de contrato: Suministros
Productos/servicios: Toldos📦
Valor estimado sin IVA: 242751.79 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“El contrato se extiende a dos zonas:
1ª) Primer tramo. Constituido por la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el cruce con las calles...”
Descripción de la contratación
El contrato se extiende a dos zonas:
1ª) Primer tramo. Constituido por la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el cruce con las calles Herrero y Agustín Alcalá y el Teatro Gutiérrez de Alba. En este tramo el contrato abarca la toma de datos, fabricación y suministro de los toldos, su instalación previa al verano, el posterior desmontaje y el almacenamiento y custodia de los toldos hasta el verano siguiente. Volviendo a repetirse el ciclo instalación / desmontaje / almacenamiento, en años sucesivos, abarcando el periodo temporal total que se establece en el cronograma del Título III del PPT.
Las dimensiones de los toldos a fabricar para el primer tramo, las características técnicas de los materiales y sistemas a emplear, las ubicaciones, las pruebas y ensayos que deben satisfacerse, así como los aspectos económicos del contrato como los precios unitarios y descompuestos, las mediciones y presupuestos parciales, aparecen recogidos en el Título II del PTT en la forma de un proyecto técnico detallado. Todo el contenido de ese proyecto será de obligado cumplimiento para el adjudicatario aunque, en caso de diferencias, tendrá prevalencia lo indicado en los Títulos I y III. Y especialmente en lo referido a:
- Los plazos parciales y totales del contrato.
- El importe total del contrato y su distribución por etapas.
- Las condiciones indicadas en el apartado 4 de este Título I.
2ª) Segundo tramo. Corresponde a la calle Ntra. Sra. del Águila en el trecho comprendido entre el Teatro Gutiérrez de Alba y la Plaza Cervantes. En este segundo tramo los toldos serán fabricados e instalados dentro del contrato de obra de remodelación de la calle actualmente en ejecución. En el presente contrato se incluye el primer desmontaje y el almacenamiento y custodia de los toldos hasta el verano siguiente. Así como la repetición del ciclo instalación / desmontaje / almacenamiento en años sucesivos, abarcando el periodo temporal total que se establece en el cronograma del Título III del PPT. Pero, como se indica, los toldos del segundo tramo se fabrican, suministran e instalan por primera vez a través de otro expediente, el de ejecución de las obras mencionadas, comprendiendo no obstante este expediente los ciclos sucesivos antes descritos.
Ver más
Productos/servicios adicionales: Trabajos de instalación de toldos📦
Productos/servicios adicionales: Servicios de custodia📦
Lugar de ejecución: Sevilla🏙️
Duración: 43 (MONTH)
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Compromiso de almacenamiento y custodia gratuitos de los toldos, en local o almacén adecuado, tras el último desmontaje, y de mantenimiento en vigor igualmente de los seguros previstos en el PPT..
Criterio de calidad (ponderación): 5
Precio ✅
Precio (ponderación): 95
Título
Número de identificación del lote: LOT-0000
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅ Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2026-01-19 23:59:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2026-01-20 09:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Servicio de Contratación
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 4
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
“Cifra anual de negocio”
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
“Trabajos realizados”
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
“Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Según apartado 15 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.”
Información complementaria Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“hasta 2026-01-07+01:00” Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Fuente: OJS 2025/S 242-835978 (2025-12-14)