Ejecución de las obras descritas en el Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción del edificio 6 en Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en la parcela M3, redactado en todo su contenido y toda su documentación por la empresa SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
Contrato de obras de construcción del edificio 6 en PCTCLM Albacete. Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. SARA. Tramitación ordinaria.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2026-03-30.
La contratación se publicó en 2026-02-19.
Anuncio de licitación (2026-02-19) Objeto Alcance de la contratación
Título: Ejecución de las obras descritas en el Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción del edificio 6 en Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en la parcela M3, redactado en todo su contenido y toda su documentación por la empresa SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
Reference number: 2026/000797
Breve descripción:
“Contrato de obras de construcción del edificio 6 en PCTCLM Albacete. Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. SARA. Tramitación ordinaria.”
Tipo de contrato: works
Productos/servicios: Trabajos de construcción de edificios de oficinas📦
Valor estimado sin IVA: 9 600 000 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“Contrato de obras de construcción del edificio 6 en PCTCLM Albacete. Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. SARA. Tramitación ordinaria.”
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de estructuras📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de albañilería📦
Productos/servicios adicionales: Acabado de edificios📦
Lugar de ejecución: Albacete🏙️
Duración: 20 (MONTH)
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Compromiso de ampliación del plazo de garantía de la obra.
Criterio de calidad (ponderación): 5
Precio ✅
Precio (ponderación): 60
Criterio de calidad (nombre): Reducción de plazo de ejecución de la obra.
Criterio de calidad (nombre): Memoria técnica.
Criterio de calidad (ponderación): 30
Título
Número de identificación del lote: LOT-0000
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅ Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2026-03-30 12:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2026-04-13 12:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Mesa de Contratación de la F. Parque Científico y Tecnológico CLM
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
“Otros” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Para las nuevas contrataciones de personal que pudieran resultar necesarias durante la vigencia del contrato, podrá establecerse la obligación de la empresa...”
Condiciones de ejecución del contrato
Para las nuevas contrataciones de personal que pudieran resultar necesarias durante la vigencia del contrato, podrá establecerse la obligación de la empresa adjudicataria de efectuar dichas contrataciones con aquellas personas inscritas como demandantes de empleo que se adecuen a cualquiera de los colectivos prioritarios que establece el Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre..
Información complementaria Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“hasta 2026-03-20+01:00” Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Fuente: OJS 2026/S 036-123454 (2026-02-19)