El presente contrato tiene por objeto la realización de las obras comprendidas en los proyectos de Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal y local en La Rioja (Lote 1: Rioja Alta; Lote 2: Rioja Media y Baja)”
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2026-03-02.
La contratación se publicó en 2026-01-23.
Anuncio de licitación (2026-01-23) Objeto Alcance de la contratación
Título: Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal y local en La Rioja (Lote 1: Rioja Alta; Lote 2: Rioja Media y Baja)”
Número de referencia: 09-1-2.01-0044/2025
Breve descripción:
“El presente contrato tiene por objeto la realización de las obras comprendidas en los proyectos de Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal...”
Breve descripción
El presente contrato tiene por objeto la realización de las obras comprendidas en los proyectos de Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal y local en La Rioja (Lote 1: Rioja Alta; Lote 2: Rioja Media y Baja)”
Ver más
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Trabajos de pavimentación de carreteras📦
Valor estimado sin IVA: 22841781.49 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 1
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2
1️⃣
Descripción de la contratación:
“Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal y local en La Rioja Alta”
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social:
La empresa adjudicataria deberá acreditar que está al corriente de pagos de los salarios...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social:
La empresa adjudicataria deberá acreditar que está al corriente de pagos de los salarios de todo el personal
propio adscrito a la obra y que ningún salario es inferior al convenio colectivo vigente. El contratista deberá
entregar a la Dirección de Obra, durante la primera semana de cada mes, la documentación que acredite el
cumplimiento de esta condición.
Se acreditará mediante declaración responsable acompañada a cada una de las certificaciones
Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental :
La empresa adjudicataria deberá cumplir todas las consideraciones incluidas en los anejos de “integración
ambiental” y “estudio de gestión de residuos de la construcción”. Una vez que las obras se hayan terminado, y
antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios,
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación
durante el plazo de garantía, deberán ser retirados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma
original. La limpieza se extenderá a las zonas de dominio público, servidumbre y afección de la vía, y también a
los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. De manera análoga deberán tratarse los caminos
provisionales. Será de abono en las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Ver más
Lugar de ejecución: La Rioja🏙️
Duración: 30 (MONTH)
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
“No se establece posibilidad de prórroga” Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deberán presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
Criterios de adjudicación
Precio ✅
Precio (ponderación): 50
Criterio de calidad (nombre): Aumento del plazo de garantía
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de calidad (nombre): Criterios medio ambientales
Criterio de calidad (nombre): Criterios cualitativos relacionados con la calidad:
Criterio de calidad (ponderación): 20
Título
Número de identificación del lote: LOT-0001
2️⃣
Descripción de la contratación:
“Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal y local en La Rioja Media y Baja”
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social:
La empresa adjudicataria deberá acreditar que está al corriente de pagos de los salarios...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social:
La empresa adjudicataria deberá acreditar que está al corriente de pagos de los salarios de todo el personal
propio adscrito a la obra y que ningún salario es inferior al convenio colectivo vigente. El contratista deberá
entregar a la Dirección de Obra, durante la primera semana de cada mes, la documentación que acredite el
cumplimiento de esta condición.
Se acreditará mediante declaración responsable acompañada a cada una de las certificaciones.
Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental
La empresa adjudicataria deberá cumplir todas las consideraciones incluidas en los anejos de “integración
ambiental” y “estudio de gestión de residuos de la construcción”. Una vez que las obras se hayan terminado, y
antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios,
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación
durante el plazo de garantía, deberán ser retirados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma
original. La limpieza se extenderá a las zonas de dominio público, servidumbre y afección de la vía, y también a
los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. De manera análoga deberán tratarse los caminos
provisionales. Será de abono en las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios medioambientales
Criterio de calidad (nombre): Criterios cualitativos relacionados con la calidad
Título
Número de identificación del lote: LOT-0002
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅ Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2026-03-02 14:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2026-03-11 09:30:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Gobierno de La Rioja
Número de registro nacional: ORG-0001
Código postal: 26071
Ciudad postal: Logroño
Región: La Rioja🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contratacion.plocal@larioja.org📧
Teléfono: 941291100📞 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“15 días” Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Fuente: OJS 2026/S 017-053509 (2026-01-23)
Anuncio de licitación (2026-02-16) Objeto Alcance de la contratación
Valor estimado sin IVA: 22841781.49 EUR 💰
Procedimiento Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2026-03-23 14:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2026-04-01 09:30:00 📅
Cambios Otra información adicional
“Ampliación de plazos por Resolución 87/2026 de 16 de febrero de Rectificación de error material en documentos relativos a la Seguridad y Salud del proyecto...”
Ampliación de plazos por Resolución 87/2026 de 16 de febrero de Rectificación de error material en documentos relativos a la Seguridad y Salud del proyecto de “Refuerzo de firme de varios tramos de las redes comarcal y local en La Rioja (Lote 2: Rioja Media y Baja)”
Ver más
Fuente: OJS 2026/S 033-112086 (2026-02-16)