El objeto del presente contrato es la celebración y conclusión de contratos de suministro instrumentalizados a través de un acuerdo marco por el que se establecen las condiciones que se aplicarán para: las sucesivas contrataciones del suministro de material de ferretería, maquinaria e hidráulica para los diversos servicios de CEMSSA.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-11-10.
La contratación se publicó en 2023-10-05.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“28/2023-AMRH - Acuerdo marco para el suministro de material de ferretería, maquinaria e hidráulica para los diferentes servicios de CEMSSA
28/2023-AMRH”
Productos/servicios: Ferretería📦
Breve descripción:
“El objeto del presente contrato es la celebración y conclusión de contratos de suministro instrumentalizados a través de un acuerdo marco por el que se...”
Breve descripción
El objeto del presente contrato es la celebración y conclusión de contratos de suministro instrumentalizados a través de un acuerdo marco por el que se establecen las condiciones que se aplicarán para: las sucesivas contrataciones del suministro de material de ferretería, maquinaria e hidráulica para los diversos servicios de CEMSSA.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 261 000 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Material de ferretería y carpintería
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Ferretería📦
Lugar de ejecución: Tarragona🏙️
Descripción de la contratación: Material de ferretería y carpintería
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Entrega de material en plazo inferior
Criterio de calidad (ponderación): 20
Criterio de calidad (nombre): Disponibilidad de lunes a domingo
Criterio de calidad (nombre): Vehículo/s empleados para la prestación de los suministros
Criterio de calidad (ponderación): 10
Precio (ponderación): 50
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 156 600 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Se prevé la posibilidad de prorrogarlo anualmente hasta un máximo de un (1) año adicional.
Las prórrogas serán obligatorias para el contratista y se...”
Descripción de las renovaciones
Se prevé la posibilidad de prorrogarlo anualmente hasta un máximo de un (1) año adicional.
Las prórrogas serán obligatorias para el contratista y se aplicarán los mismos precios, siempre que se comunique al contratista con dos meses de antelación.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Fungible de maquinaria e hidráulica
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Productos/servicios adicionales: Partes de máquinas de uso general📦
Descripción de la contratación: Fungible de maquinaria e hidráulica
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 104 400 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-11-10
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-11-13
12:00 📅
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, 14
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Los actos derivados del presente procedimiento de adjudicación son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Los actos derivados del presente procedimiento de adjudicación son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar a partir del día siguiente a la notificación.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contractación Pública de CEMSSA
Dirección postal: Bassa de la Miquela, 28
Ciudad postal: Calafell (Tarragona)
Código postal: 43820
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2023/S 195-610169 (2023-10-05)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-01-31) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 261 000 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2023/S 195-610169
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1
Número de identificación del lote: 1
Título: Material de ferretería y carpintería
Fecha de celebración del contrato: 2024-01-31 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ferreteria jaume, s.a.
Número de registro nacional: A43219120
Ciudad postal: El Vendrell
País: España 🇪🇸
Región: Tarragona🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 156 600 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 156 600 💰
2️⃣
Número de identificación del lote: 2
Título: Fungible de maquinaria e hidráulica
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 104 400 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 104 400 💰
Fuente: OJS 2024/S 025-073441 (2024-01-31)