“Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras 2024-2025”
Prestación de servicios de asistencia técnica a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial para la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras, servicios y asistencias; así como de los proyectos (Redacción del Estudio de Seguridad y Salud) correspondientes a los contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-12-20.
La contratación se publicó en 2023-11-13.
Anuncio de licitación (2023-11-13) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre:
“Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras - Departamento de Cohesión Territorial - Gobierno de Navarra”
Número de registro nacional: S7138184B
Dirección postal: Avda. S. Ignacio, 3 - 4º
Ciudad postal: Pamplona
Código postal: 31002
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: servicio.estudiosyproyectos@navarra.es📧
Región: Navarra🏙️
URL: www.navarra.es🌏 Comunicación
URL de los documentos: https://portalcontratacion.navarra.es/es/home🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título:
““Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras...”
Título
“Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras 2024-2025”
PR 2023/13
Ver más
Productos/servicios: Servicios de consultoría en salud y seguridad📦
Breve descripción:
“Prestación de servicios de asistencia técnica a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial para la...”
Breve descripción
Prestación de servicios de asistencia técnica a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial para la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras, servicios y asistencias; así como de los proyectos (Redacción del Estudio de Seguridad y Salud) correspondientes a los contratos de conservación de la Dirección General de Obras Públicas.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 742129.22 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Lote 1
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Servicios de consultoría en salud y seguridad📦
Lugar de ejecución: Comunidad Foral de Navarra🏙️
Descripción de la contratación:
“Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud en los isugientes contratos:
Conservación integral del centro de conservación de Mugaire.
Conservación...”
Descripción de la contratación
Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud en los isugientes contratos:
Conservación integral del centro de conservación de Mugaire.
Conservación integral del centro de conservación de Aoiz.
Conservación integral del centro de conservación de Irurtzun autovías.
Conservación integral del centro de conservación de Irurtzun carreteras.
Conservación integral del centro de conservación de Pamplona.
Refuerzos y renovaciones de firmes y pavimentos en las zonas de Conservación integral incluidas, contratadas separadamente de la C.I..
Mantenimiento de la señalización vertical de las carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Grupo II (Pamplona, Irurtzun, Mugairi, Estella-Lizarra).
Pintado y repintado de las marcas viales de la red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra Norte (Pamplona, Mugairi, Aoiz).
Mantenimiento de los sistemas de instalaciones de él dependientes del centro de control, túneles, aforos, estaciones meteorológicas, alumbrado y semáforos.
Reparaciones de obras en periodo de garantía en las zonas de Conservación integral incluidas.
Obras de Emergencia ejecutadas en su ámbito espacial por el adjudicatario de los contratos de C.I..
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 67618.67 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El contrato podrá prorrogarse, por resolución expresa del órgano de contratación y de mutuo acuerdo con el contratista por periodos anuales, sin que la...”
Descripción de las renovaciones
El contrato podrá prorrogarse, por resolución expresa del órgano de contratación y de mutuo acuerdo con el contratista por periodos anuales, sin que la duración del mismo, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco años.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Lote 2
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de:
Conservación integral del centro de conservación de Tafalla.
Conservación integral...”
Descripción de la contratación
Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud de los contratos de:
Conservación integral del centro de conservación de Tafalla.
Conservación integral del centro de conservación de Estella-Lizarra.
Conservación integral del centro de conservación de Tudela.
Refuerzos y renovaciones de firmes y pavimentos en las zonas de Conservación integral incluidas, contratadas separadamente de la C.I.
Mantenimiento de la señalización vertical de las carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Grupo I (Tafalla, Tudela, Aoiz).
Pintado y repintado de las marcas viales de la red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra Sur (Tafalla, Tudela).
Pintado y repintado de las marcas viales de la red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra Oeste (Estella-Lizarra, Irurtzun).
Instalación, reposición, mantenimiento y elevación de barreras de seguridad.
Gestión Ambiental y Seguridad en la red de carreteras de Navarra.
Reparaciones de obras en periodo de garantía en las zonas de Conservación integral incluidas.
Obras de Emergencia ejecutadas en su ámbito espacial por el adjudicatario de los contratos de C.I.
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 80807.17 💰
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El contrato podrá prorrogarse, por resolución expresa del órgano de contratación y de mutuo acuerdo con el contratista por periodos anuales, sin que la...”
Descripción de las renovaciones
El contrato podrá prorrogarse, por resolución expresa del órgano de contratación y de mutuo acuerdo con el contratista por periodos anuales, sin que la duración del mismo, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco años
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-12-20
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2024-01-19
12:00 📅
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.
Ciudad postal: Pamplona
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2023/S 222-696403 (2023-11-13)