Conclusión de Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, y camiones, dotada de operario, para las actuaciones del proyecto de la tubería de Valdurrios y electrificación de las estaciones de bombeo en la Zona Regable del Sector VIII de Monegros II. TTMM de Bujaraloz (Zaragoza) y Peñalba (Huesca), Financiado con Fondos FEADER

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)

Conclusión de Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, y camiones, dotada de operario, para las actuaciones del proyecto de la tubería de Valdurrios y electrificación de las estaciones de bombeo en la Zona Regable del Sector VIII de Monegros II. TTMM de Bujaraloz (Zaragoza) y Peñalba (Huesca), Financiado con Fondos FEADER.

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-05-04. La contratación se publicó en 2023-04-19.

Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

• ABADIA MARTINEZ SL
• ALERTRANS, S.A.
• CARLOS MARTINEZ GARCIA,SL
• EDUARDO ROZAS AURIA
• EXCAVACIONES IVAN MURILLO
• EXCAVACIONES LITERANAS, S.L.
• Excavaciones, contenedores y obras Riola, S.L.
• Forward obras y medioambiente, S.L.U.
• GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION, S.L.
• GIRAL EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.
• GRUAS LOSFABLOS S.A
• HERMANOS CAUDEVILLA S.L.
• HORMIGONES GRAÑEN, S.L.
• JOSE POCIELLO SL
• LA RETAMA COMPACTACIONES S.L
• NIVELACIONES LAUDA, S.L.
• Obras Aragón, S. L.
• REPOBLA S.L.U.
• TRANSLOYMA 2008 SL
• VOLTES CONNECTA SLU
• VOLTES SLU
• VOLTRANSCO SLU

¿A quién?

• Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)

¿Cómo?

• Trabajos de construcción › Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista

¿dónde?

• Comunidad de Madrid › Madrid

Historial de adquisiciones

Fecha	Documento
2023-04-19	Anuncio de licitación
2023-10-16	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2023-04-19)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Número de registro nacional: A28476208
Dirección postal: Maldonado 58
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28006
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Teléfono: +34 913963667 📞
Correo electrónico: contratacion@tragsa.es 📧
Fax: +34 913969172 📠
Región: Madrid 🏙️
URL: http://www.tragsa.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rg4FkpLtVMdVkTabT%2FRM8A%3D%3D 🌏
URL de la herramienta de contratación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D 🌏
Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Otras Entidades del Sector Público

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, y camiones, dotada de operario, para las actuaciones del proyecto de la tubería de...”
Productos/servicios: Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista 📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, y camiones, dotada de operario, para las actuaciones del proyecto de la tubería de...”
Valor estimado sin IVA: EUR 7 000 000 💰

1️⃣
Lugar de ejecución: Aragón 🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“En cada uno de las solicitudes de se indicará el lugar de trabajo, cronograma de los trabajos. (Términos municipales de Bujaraloz y Peñalba). .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, y camiones, dotada de operario, para las actuaciones del proyecto de la tubería de...”
Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 7 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 36
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del Acuerdo Marco será de 36 meses, a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de ejecución que...”
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Feader

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar No prohibición para contratar No estar incurso en incompatibilidades Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Seguro de indemnización
Condiciones de participación
. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): . Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: TRAGSA comprobará el estricto cumplimiento de las operaciones de mantenimiento preventivo programadas...”

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 196-554925
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-05-04 14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-05-12 09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sede Central Grupo Tragsa Datos de Dirección: Calle: Maldonado, 58, Planta Baja CP: 28006 Población: Madrid País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: No aplica

Información complementaria
Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaría
Dirección postal: Avda. General Perón, 38, 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319 📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratacion@hacienda.gob.es 📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaría
Dirección postal: Avda. General Perón, 38, 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319 📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratacion@hacienda.gob.es 📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx 🌏
Fuente: OJS 2023/S 080-242718 (2023-04-19)

Anuncio de adjudicación de contrato (2023-10-16)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.22 💰

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2023/S 080-242718

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de contrato: 601.871
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, y camiones, dotada de operario, para las actuaciones del proyecto de la tubería de...”
Fecha de celebración del contrato: 2023-09-27 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 27
Número de ofertas recibidas de PYME: 25
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 27
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Abadia martinez sl
Número de registro nacional: B22244073
Dirección postal: Calle Carretera de Huesca
Ciudad postal: Almuniente (Huesca)
Código postal: 22255
País: España 🇪🇸
Región: Huesca 🏙️
El contratista es una PYME ✅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

2️⃣
Número de contrato: 601.878
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Alertrans, s.a.
Número de registro nacional: A22007678
Dirección postal: Calle Secorun, 34, Polígono Industrial Sepes
Ciudad postal: Sabiñánigo (Huesca)
Código postal: 22600
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

3️⃣
Número de contrato: 601.883
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Carlos martinez garcia,sl
Número de registro nacional: B25410788
Dirección postal: C/ Ota 46
Ciudad postal: Gimenells I El Pla de la Font (Lleida)
Código postal: 25114
Región: Lleida 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

4️⃣
Número de contrato: 601.886
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Eduardo rozas auria
Número de registro nacional: 25462476G
Dirección postal: Cmno. Letra A 1 B
Ciudad postal: Bujaraloz (Zaragoza)
Código postal: 50177
Región: Zaragoza 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

5️⃣
Número de contrato: 601.892
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Excavaciones ivan murillo
Número de registro nacional: 73197556X
Dirección postal: C/ La Huerta, 43
Ciudad postal: Zaidín, Huesca
Código postal: 22530
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

6️⃣
Número de contrato: 601.894
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Excavaciones literanas, s.l.
Número de registro nacional: B22214761
Dirección postal: Paseo Del Hortaz 44 2 A,
Ciudad postal: Tamarite de Litera, Huesca
Código postal: 22550
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

7️⃣
Número de contrato: 601.896
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Excavaciones, contenedores y obras Riola, S.L.
Número de registro nacional: B97180863
Dirección postal: Calle Les Barques Num 19
Ciudad postal: Riola (Valencia)
Código postal: 46417
Región: Valencia/València 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

8️⃣
Número de contrato: 601.899
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Forward obras y medioambiente, S.L.U.
Número de registro nacional: B18996819
Dirección postal: Calle Mirasierra Num 26
Ciudad postal: Valle Del Zalabí (Granada)
Código postal: 18511
Región: Granada 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

9️⃣
Número de contrato: 601.901
Nombre y dirección del contratista
Nombre: General de maquinaria y excavacion, s.l.
Número de registro nacional: B22352231
Dirección postal: Avda. Del Pilar S/N Portal 31
Ciudad postal: Binéfar (Huesca)
Código postal: 22500
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣0️⃣
Número de contrato: 601.906
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Giral excavaciones y obras, s.l.
Número de registro nacional: B22140966
Dirección postal: Gibraltar 41 D - Nave 5
Ciudad postal: Huesca
Código postal: 22006
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣1️⃣
Número de contrato: 601.907
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Gruas losfablos s.a
Número de registro nacional: A22045025
Dirección postal: C/ Ganadería 21-23
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣2️⃣
Número de contrato: 601.910
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hermanos caudevilla s.l.
Número de registro nacional: B50069467
Dirección postal: Polígono Valdeferrin 35
Ciudad postal: Ejea De Los Caballeros (Zaragoza)
Código postal: 50600
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣3️⃣
Número de contrato: 601.911
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones grañen, s.l.
Número de registro nacional: B22009377
Dirección postal: Carretera de Fraella S/N
Ciudad postal: Grañen, Huesca
Código postal: 22260
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣4️⃣
Número de contrato: 601.914
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Jose pociello sl
Número de registro nacional: B22176465
Dirección postal: C/ Zaragoza 23
Ciudad postal: Tamarite De Litera, Huesca
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣5️⃣
Número de contrato: 601.917
Nombre y dirección del contratista
Nombre: La retama compactaciones s.l
Número de registro nacional: b45545209
Dirección postal: Avenida Del Olivo 13
Ciudad postal: Mora, Toledo
Código postal: 45400
Región: Toledo 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣6️⃣
Número de contrato: 601.919
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Nivelaciones lauda, s.l.
Número de registro nacional: B99428971
Dirección postal: C/ Aragón 14 – Local
Ciudad postal: Ejea De Los Caballeros, Zaragoza
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣7️⃣
Número de contrato: 601.921
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Obras Aragón, S. L.
Número de registro nacional: B50127752
Dirección postal: Calle Escoriaza Fabro, 13
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50010
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣8️⃣
Número de contrato: 601.923
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Repobla s.l.u.
Número de registro nacional: B31679400
Dirección postal: C/ Dulce Nombre 2
Ciudad postal: Ablitas (Navarra)
Código postal: 31523
Región: Navarra 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

1️⃣9️⃣
Número de contrato: 601.926
Nombre y dirección del contratista
Nombre: TRANSLOYMA 2008 SL
Número de registro nacional: B22337166
Dirección postal: Avda. De Monegros S/N
Ciudad postal: Sariñena, Huesca
Código postal: 22200
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

2️⃣0️⃣
Número de contrato: 601.928
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Voltes connecta slu
Número de registro nacional: B25583881
Dirección postal: Avgda. de la Pau Num 2
Ciudad postal: Térmens (Lleida)
Código postal: 25670
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

2️⃣1️⃣
Número de contrato: 601.932
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Voltes slu
Número de registro nacional: B25237975
Dirección postal: P.I. La Noguera, Av.Pau, 2,
Ciudad postal: Térmens, Lérida
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰

2️⃣2️⃣
Número de contrato: 601.934
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Voltransco slu
Número de registro nacional: B25467812
Dirección postal: Avgda. de la Pau 2, Pol. Ind. La Noguera
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2023/S 203-636579 (2023-10-16)

Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕

Trabajos de construcción (1 nuevas adquisiciones!)

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista

Búsquedas relacionadas 🔍

Región: España Noreste Aragón Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid

Proveedores: ABADIA MARTINEZ SL ALERTRANS, S.A. CARLOS MARTINEZ GARCIA,SL EDUARDO ROZAS AURIA Excavaciones, contenedores y obras Riola, S.L. EXCAVACIONES IVAN MURILLO EXCAVACIONES LITERANAS, S.L. Forward obras y medioambiente, S.L.U. GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION, S.L. GIRAL EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

Productos/servicios: Trabajos de construcción Alquiler de maquinaria y equipo de...