Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados “Proyecto “Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900” y Proyecto “Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000”. (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)” (E2026004543).
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Ejecución de las obras comprendidas en los proyectos de obra siguientes: - LOTE 1: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA C.I.R. TF-1 DEL PK. 1+400 AL PK. 9+900, ubicado en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario. - LOTE 2: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA C.I.R. TF-1 DEL PK. 9+900 AL PK. 20+000, ubicado en los municipios de El Rosario, Candelaria y Arafo.
PlazoEl plazo para la recepción de ofertas era de 2026-06-24. La contratación se publicó en 2026-05-20.
ProveedoresLos siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién? ¿Cómo? ¿dónde?
Historial de adquisiciones
| Fecha | Documento |
|---|---|
| 2026-05-20 | Anuncio de licitación |
| 2026-09-02 | Anuncio de adjudicación de contrato |
Anuncio de licitación (2026-05-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados “Proyecto “Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900” y Proyecto “Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000”. (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)” (E2026004543).
Número de referencia:
Breve descripción:
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Obras viales 📦
Valor estimado sin IVA: 15096805.02 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 1
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2
1️⃣
Identificador interno:
Título: Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900.
Valor estimado sin IVA: 8337791.11 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Lugar de ejecución: Tenerife 🏙️
Duración: 6 meses
Número máximo de renovaciones: 0
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
Criterio de calidad (nombre): Ampliación del plazo de garantía de la obra.
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Medidas medioambientales.
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración.
Precio ✅
Precio (ponderación): 50
Criterio de calidad (nombre): Memoria descriptiva.
Criterio de calidad (ponderación): 25
Título
Número de identificación del lote:
2️⃣
Identificador interno:
Título: Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000.
Valor estimado sin IVA: 6759013.91 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Número de identificación del lote:
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2026-06-24 23:59:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2026-07-20 11:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Videoconferencia
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2 meses
Condiciones de la licitación
Fecha de apertura: 2026-07-20 11:00:00 📅
Lugar: Videoconferencia
Facturación electrónica: Permitida
Se utilizará el pago electrónico ✅
Criterios de adjudicación
Tipo de ponderación: Ponderación (puntos, exacto)
Condiciones de la licitación
El contrato contiene condiciones de ejecución ✅
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Criterio de selección: Volumen de negocios anual general
Lista y breve descripción de las normas y criterios: Cifra anual de negocio
Criterio de selección: Referencias sobre obras específicas
Lista y breve descripción de las normas y criterios: Trabajos realizados
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato: De conformidad con la cláusula 29 del PCAP..
Condiciones de participación
Motivo de exclusión:
Descripción de los motivos de exclusión:
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Número de registro nacional:
Código postal: 38003
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Región: Tenerife 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Correo electrónico: licitaciones@tenerife.es 📧
Teléfono: 922239500 📞
URL: http://www.tenerife.es/ 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Servicios públicos generales
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FGcL7hUZrAweIBJRHQiPkQ%3D%3D 🌏
URL de participación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FGcL7hUZrAweIBJRHQiPkQ%3D%3D 🌏
Idioma del documento de licitación: español 🗣️
Presentación electrónica: Obligatoria
Número máximo de renovaciones: 0
Información complementaria
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Fuente: OJS 2026/S 098-351426 (2026-05-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados “Proyecto “Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900” y Proyecto “Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000”. (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)” (E2026004543).
Número de referencia:
E2026004543
Breve descripción:
Ejecución de las obras comprendidas en los proyectos de obra siguientes:
- LOTE 1: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA C.I.R. TF-1 DEL PK. 1+400 AL PK. 9+900, ubicado en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.
- LOTE 2: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA C.I.R. TF-1 DEL PK. 9+900 AL PK. 20+000, ubicado en los municipios de El Rosario, Candelaria y Arafo.
Ver más
Productos/servicios: Obras viales 📦
Valor estimado sin IVA: 15096805.02 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 1
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2
1️⃣
Identificador interno:
1
Título: Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900.
Valor estimado sin IVA: 8337791.11 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900, ubicado en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.
País: España 🇪🇸
Lugar de ejecución: Tenerife 🏙️
Duración: 6 meses
Número máximo de renovaciones: 0
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
El plazo máximo de ejecución de las obras será el detallado en el apartado nº 26 del Cuadro de Características Particulares del PCAP, en conexión con la cláusula 9 del mismo.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Ampliación del plazo de garantía de la obra.
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Medidas medioambientales.
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración.
Precio ✅
Precio (ponderación): 50
Criterio de calidad (nombre): Memoria descriptiva.
Criterio de calidad (ponderación): 25
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0001
2️⃣
Identificador interno:
2
Título: Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000.
Valor estimado sin IVA: 6759013.91 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000, ubicado en los municipios de El Rosario, Candelaria y Arafo.
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0002
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2026-06-24 23:59:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2026-07-20 11:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Videoconferencia
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2 meses
Condiciones de la licitación
Fecha de apertura: 2026-07-20 11:00:00 📅
Lugar: Videoconferencia
Facturación electrónica: Permitida
Se utilizará el pago electrónico ✅
Criterios de adjudicación
Tipo de ponderación: Ponderación (puntos, exacto)
Condiciones de la licitación
El contrato contiene condiciones de ejecución ✅
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Criterio de selección: Volumen de negocios anual general
Lista y breve descripción de las normas y criterios: Cifra anual de negocio
Criterio de selección: Referencias sobre obras específicas
Lista y breve descripción de las normas y criterios: Trabajos realizados
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato: De conformidad con la cláusula 29 del PCAP..
Condiciones de participación
Motivo de exclusión:
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación
Declaración falsa, ocultación de información, incapacidad de presentar los documentos exigidos u obtención de información confidencial del presente procedimiento
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social
Incumplimiento de obligaciones en materia de legislación social
Conflicto de intereses
Falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa. Asimismo, serán motivos de exclusión las demás causas previstas en el PCAP.
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Número de registro nacional:
31072730151033
Código postal: 38003
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Región: Tenerife 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Correo electrónico: licitaciones@tenerife.es 📧
Teléfono: 922239500 📞
URL: http://www.tenerife.es/ 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Servicios públicos generales
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FGcL7hUZrAweIBJRHQiPkQ%3D%3D 🌏
URL de participación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FGcL7hUZrAweIBJRHQiPkQ%3D%3D 🌏
Idioma del documento de licitación: español 🗣️
Presentación electrónica: Obligatoria
Número máximo de renovaciones: 0
Información complementaria
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
Contra el acuerdo de aprobación del expediente y apertura de la licitación, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, de conformidad con el artículo 44 de la LCSP, recurso especial en materia de contratación, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su fecha de publicación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.
Ver más
Se aceptará la facturación electrónica
Fuente: OJS 2026/S 098-351426 (2026-05-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2026-09-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados "Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900" y Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000". (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)" (E2026004543).
Valor total de la contratación (IVA excluido): 12949392.75 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 8212724.24 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 7016068.09 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 8337791.11 EUR 💰
6759013.91 EUR 💰
Adjudicación del contrato
1️⃣
Se adjudica un contrato/lote ✅
Número de identificación del lote:
Número de contrato:
Fecha de celebración del contrato: 2026-09-01 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 8212724.24 💰
Oferta más baja: 7016068.09 💰
Valor total del contrato/lote: 7016068.09 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Transformaciones y servicios, s.l.
Número de registro nacional:
Código postal: 38111
Ciudad postal: Santa cruz de tenerife
Región: Tenerife 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: agonzalez@gruposoac.com 📧
Teléfono: +34 629249082 📞
Nacionalidad del titular: España 🇪🇸
Tamaño del operador económico: Gran empresa
2️⃣
Número de identificación del lote:
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 6691423.77 💰
Oferta más baja: 5781446.96 💰
Valor total del contrato/lote: 5933324.66 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Señalizaciones villar, s.a.
Número de registro nacional:
Código postal: 42005
Ciudad postal: Soria
Región: Soria 🏙️
Correo electrónico: licitacionsv@grupovillar.es 📧
Teléfono: +34 975220504 📞
Información complementaria
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
Fuente: OJS 2026/S 171-612550 (2026-09-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados "Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900" y Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000". (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)" (E2026004543).
Valor total de la contratación (IVA excluido): 12949392.75 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 8212724.24 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 7016068.09 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 8337791.11 EUR 💰
6759013.91 EUR 💰
Adjudicación del contrato
1️⃣
Se adjudica un contrato/lote ✅
Número de identificación del lote:
LOT-0001
Número de contrato:
Con2026-163
Fecha de celebración del contrato: 2026-09-01 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 8212724.24 💰
Oferta más baja: 7016068.09 💰
Valor total del contrato/lote: 7016068.09 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0001
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Transformaciones y servicios, s.l.
Número de registro nacional:
B38044301
Código postal: 38111
Ciudad postal: Santa cruz de tenerife
Región: Tenerife 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: agonzalez@gruposoac.com 📧
Teléfono: +34 629249082 📞
Nacionalidad del titular: España 🇪🇸
Tamaño del operador económico: Gran empresa
2️⃣
Número de identificación del lote:
LOT-0002
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 6691423.77 💰
Oferta más baja: 5781446.96 💰
Valor total del contrato/lote: 5933324.66 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0002/LOT-0002
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0002
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Señalizaciones villar, s.a.
Número de registro nacional:
A42004598
Código postal: 42005
Ciudad postal: Soria
Región: Soria 🏙️
Correo electrónico: licitacionsv@grupovillar.es 📧
Teléfono: +34 975220504 📞
Información complementaria
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la precitada Ley, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente a la remisión de la notificación, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; salvo que el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 39.2 -letras c), d), e) o f) en que será de 30 días a contar del día siguiente a la remisión de esta notificación o, recurso contencioso-administrativo ante ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
Ver más
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
- Trabajos de construcción (>20 nuevas adquisiciones)