La presente licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de obra civil y montaje electromecánico de estaciones de recarga de vehículo eléctrico tanto en media como baja tensión Portugal
O presente concurso tem por objeto a contratação da empreitada de obras civis e montagem eletromecânica de postos de carregamento de veículos eléctricos de média e baixa tensão em Portugal, como parte dos produtos e serviços que a Endesa X Way comercializa aos seus clientes e/ou como parte do plano de infra-estruturas de carregamento elétrico de acesso público. Incluirá as seguintes actividades:Execução fundações em betão armado, com fornecimento e posicionamento dos chumbadouros, caixas de visita em betão pré-fabricadas ou em blocos de betão e abertura de valas. Demolição de lancis e passeio em betão existentes, incluindo fundação. Corte e demolição de pavimentos em mistura betuminosa, reposição. Execução de laje de pavimento e maciços, pavimentos em passeios e pinturas de pavimento.Fornecimento e assentamento de sinalização vertical.Execução de ramal MT, caixas terminais e uniões.Fornecimento e assentamento de Quadros Elétr.O fornecimento do carregador e PS-PTC está fora do âmbito.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-09-23.
La contratación se publicó en 2023-09-07.
Anuncio de licitación (2023-09-07) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: ENDESA X WAY, S.L. (sucursal Portugal)
Número de registro nacional: PT980759056
Dirección postal: RIBERA DEL LOIRA 60
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28042
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Jose Martínez Delgad
Correo electrónico: jose.martinezdelgado@enel.com📧
Región: Madrid🏙️
URL: www.endesa.com🌏 Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación
URL de los documentos: https://globalprocurement.enel.com/es🌏 Comunicación (participación)
Nombre: ENDESA X WAY, S.L. (sucursal Portugal)
Número de registro nacional: PT980759056
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28042
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Jose Martínez Delgado
Correo electrónico: jose.martinezdelgado@enel.com📧
Región: Madrid🏙️
URL: https://globalprocurement.enel.com/es🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“La presente licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de obra civil y montaje electromecánico de estaciones de recarga de vehículo...”
Título
La presente licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de obra civil y montaje electromecánico de estaciones de recarga de vehículo eléctrico tanto en media como baja tensión Portugal
Ver más
Productos/servicios: Obras de ingeniería y trabajos de construcción📦
Breve descripción:
“O presente concurso tem por objeto a contratação da empreitada de obras civis e montagem eletromecânica de postos de carregamento de veículos eléctricos de...”
Breve descripción
O presente concurso tem por objeto a contratação da empreitada de obras civis e montagem eletromecânica de postos de carregamento de veículos eléctricos de média e baixa tensão em Portugal, como parte dos produtos e serviços que a Endesa X Way comercializa aos seus clientes e/ou como parte do plano de infra-estruturas de carregamento elétrico de acesso público. Incluirá as seguintes actividades:Execução fundações em betão armado, com fornecimento e posicionamento dos chumbadouros, caixas de visita em betão pré-fabricadas ou em blocos de betão e abertura de valas. Demolição de lancis e passeio em betão existentes, incluindo fundação. Corte e demolição de pavimentos em mistura betuminosa, reposição. Execução de laje de pavimento e maciços, pavimentos em passeios e pinturas de pavimento.Fornecimento e assentamento de sinalização vertical.Execução de ramal MT, caixas terminais e uniões.Fornecimento e assentamento de Quadros Elétr.O fornecimento do carregador e PS-PTC está fora do âmbito.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 8 000 000 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Portugal Norte - Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Bragança, Coimbra, Viseu, Guarda” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Obras de ingeniería y trabajos de construcción📦
Lugar de ejecución: Portugal 🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Portugal Norte
Descripción de la contratación:
“La presente licitación tiene por objeto la contratación de obras y servicios para construcción estaciones de recarga de vehículo eléctrico High Power...”
Descripción de la contratación
La presente licitación tiene por objeto la contratación de obras y servicios para construcción estaciones de recarga de vehículo eléctrico High Power Chargers (en adelante HPC´s) en Portugal Norte
O presente concurso tem por objeto a contratação de obras e serviços para a construção de postos de carregamento de veículos eléctricos para Carregadores de Alta Potência (adiante designados por HPC's) no Norte de Portugal.
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 4 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Posible extensión de hasta VEINTICUATRO (24) meses adicionales.
Possibilidade de prorrogação por um período máximo de VINTE E QUATRO (24) meses suplementares.” Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
“El importe total del lote incluirá importe base, importe de la opción correspondiente a la posible prórroga de hasta 24 meses adicionales, importe de opción...”
Descripción de las opciones
El importe total del lote incluirá importe base, importe de la opción correspondiente a la posible prórroga de hasta 24 meses adicionales, importe de opción de volumen que serán detallados en el Pliego de Condiciones de la licitación.
O montante total do lote incluirá o montante de base, o montante de opção correspondente à possível extensão de até 24 meses adicionais, o montante de opção de volume que será pormenorizado no caderno de encargos.
Ver más Descripción
Información complementaria:
“Las empresas interesadas en participar de la licitación deberán cumplir con los requisitos de calificación del Grupo Enel para el Grupo de Mercancías...”
Información complementaria
Las empresas interesadas en participar de la licitación deberán cumplir con los requisitos de calificación del Grupo Enel para el Grupo de Mercancías "LEII01_PT - Stands para recarga de vehículos eléctricos - trabajos - PORTUGAL”, debiendo obtener la mencionada calificación (estado de calificación APTO o IDÓNEO) como requisito previo a la adjudicación y firma del contrato.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Portugal Sur - Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja, Algarve” Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Portugal Sur
Descripción de la contratación:
“La presente licitación tiene por objeto la contratación de obras y servicios para construcción estaciones de recarga de vehículo eléctrico High Power...”
Descripción de la contratación
La presente licitación tiene por objeto la contratación de obras y servicios para construcción estaciones de recarga de vehículo eléctrico High Power Chargers (en adelante HPC´s) en Portugal Sur
O presente concurso tem por objeto a contratação de obras e serviços para a construção de postos de carregamento de veículos eléctricos para Carregadores de Alta Potência (adiante designados por HPC's) no Sul de Portugal.
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 4 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“El PROVEEDOR deberá disponer de las siguientes acreditaciones en vigor:
Clase de obras - 1ª Categoría
Licencia de 1ª Categoría - Edificios y Patrimonio...”
Lista y breve descripción de las afecciones
El PROVEEDOR deberá disponer de las siguientes acreditaciones en vigor:
Clase de obras - 1ª Categoría
Licencia de 1ª Categoría - Edificios y Patrimonio Construido
Licencia de 4ª Categoría - Instalaciones Eléctricas y Mecánicas
Licencia de 5ª Categoría - Otras Obras
Adicionalmente será de aplicación lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
O FORNECEDOR deve ter em vigor as seguintes acreditações
Classe de obras - 1ª Categoria
Alvará de 1ª Categoria - Edifícios e Património Construído
Alvará de 4ª Categoria - Instalações Eléctricas e Mecânicas
Alvará de 5ª Categoria - Outras Obras
Aplicar-se-á, ainda, o disposto nas Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição - Portugal, e no Caderno de Encargos.
“El prestador de servicios deberá de tener una facturación media anual mínima de 5 millones de euros (5.000.000 €) en los últimos 2 años.
O prestador de...”
El prestador de servicios deberá de tener una facturación media anual mínima de 5 millones de euros (5.000.000 €) en los últimos 2 años.
O prestador de serviços deve ter um volume de negócios médio anual de, pelo menos, 5 milhões de euros (5 000 000 euros) nos últimos 2 anos.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“El prestador de servicios deberá acreditar experiencia en los últimos tres años en las actividades objeto de la licitación. En particular, deberá demostrar...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
El prestador de servicios deberá acreditar experiencia en los últimos tres años en las actividades objeto de la licitación. En particular, deberá demostrar experiencia en la realización de los siguientes trabajos (lista no exhaustiva)
Construcción de estaciones de recarga de vehículos eléctricos;
Ejecución de cimentaciones de hormigón armado
Colocación de pernos de anclaje;
Ejecución de bancada en hormigón prefabricado o bloques de hormigón;
Ejecución de forjado de hormigón armado;
Retirada, ejecución y reposición de pavimentos (mezclas bituminosas, soleras, etc...).
Paso y conexión de cables de baja tensión;
Instalación de cajas de llamada de emergencia;
Ejecución de derivaciones de media tensión (cajas de bornes, empalmes, transiciones aéreo-subterráneas).
Experiencia de trabajo en el marco E-REDES;
Suministro de cuadros de baja tensión certificados.
Adicionalmente será de aplicación lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación así como los requisitos de calificación del Grupo Enel en Portugal para el Grupo de Mercancías " LEII01_PT - Stands para recarga de vehículos eléctricos - trabajos - PORTUGAL” de octubre de 2022. Las empresas interesadas deberán solicitar su calificación en https://globalprocurement.enel.com/es.
O prestador de serviço deverá comprovar experiência relativa aos últimos três anos nas atividades objeto da licitação. Em particular, deve demonstrar experiência na realização dos seguintes trabalhos (lista não exaustiva):
Construção de estações de carregamento de veículos elétricos;
Execução de fundações em betão armado;
Posicionamento de chumbadouros;
Execução de cama base em betão pré-fabricado ou blocos de betão;
Execução de laje de pavimento em betão armado;
Remoção, execução e reposição de pavimento (misturas betuminosas, betonilhas, etc...)
Passagem e ligação de cabos de baixa tensão;
Instalação de botoneiras de emergência;
Execução de ramal de média tensão (caixas terminais, uniões, transições aéreo-subterrâneas)
Experiência de trabalho âmbito E-REDES;
Fornecimento de Quadros de Baixa Tensão certificados.
Adicionalmente, serão aplicáveis as disposições das Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição - Portugal, e Caderno de Encargos, bem como os requisitos de qualificação do Grupo Enel em Portugal para o Grupo de Mercadorias "LEII01_PT - Suportes para carregamento de veículos elétricos - obras - PORTUGAL" de outubro de 2022. As empresas interessadas deverão solicitar a sua qualificação em https://globalprocurement.enel.com/es.
Ver más Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
“O FORNECEDOR deverá dispor de um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9.001, tudo isto para as obras e serviços relacionados com as...”
Lista y breve descripción de las normas y criterios
O FORNECEDOR deverá dispor de um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9.001, tudo isto para as obras e serviços relacionados com as actividades objeto da presente qualificação, certificado por um organismo acreditado pela ENAC ou equivalente, indicando também a entidade certificadora que o garante, o âmbito da certificação e a data de validade da mesma. Aplica-se ainda o disposto nas Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição e no Caderno de Encargos.
O fornecedor deve estar autorizado pela E-REDES a executar ramais de MT. Dispor de técnicos autorizados pela E-REDES. Executar caixas terminais de MT e junções de MT.
Ver más
Depósitos y garantías exigidos:
“Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições...”
Depósitos y garantías exigidos
Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição - Portugal, e Caderno de Encargos.
Ver más
Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:
“Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições...”
Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen
Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição - Portugal, e Caderno de Encargos.
Ver más
Forma jurídica que adoptará la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
“Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições...”
Forma jurídica que adoptará la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato
Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição - Portugal, e Caderno de Encargos.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições...”
Condiciones de ejecución del contrato
Según Condiciones Generales de Contratación del Grupo Enel - 8ª Edición - Portugal, y Pliego de Condiciones de la licitación.
De acordo com as Condições Gerais de Contratação do Grupo Enel - 8ª Edição - Portugal, e Caderno de Encargos.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de concurso previa
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-09-23 📅
Fecha estimada de envío de las invitaciones a licitar o a participar a los candidatos seleccionados: 2023-10-02 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: portugués 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 6
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizarán pedidos electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Información complementaria
“Toda la información / documentación que se solita cumplir, debe de ser acreditada a través de documentación que justifique con detalle todo lo requerido...”
Toda la información / documentación que se solita cumplir, debe de ser acreditada a través de documentación que justifique con detalle todo lo requerido (experiencia, capacidad económica, etc etc)
Todas as informações/documentação solicitadas devem ser comprovadas através de documentação que justifique detalhadamente tudo o que é exigido (experiência, capacidade económica, etc. etc.).
Ver más Órgano de revisión
Nombre: ENDESA S.A. (Procurement Iberia)
Dirección postal: Ribera del Loira 60
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28042
País: España 🇪🇸
URL: www.endesa.com🌏
Fuente: OJS 2023/S 175-548084 (2023-09-07)