Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obras para la rehabilitación del mercado de abastos (MERCACENTRO) de Fuengirola.
053/2023-CONTR”
Productos/servicios: Trabajos de demolición📦
Breve descripción:
“Obras para la rehabilitación del mercado de abastos (MERCACENTRO) de Fuengirola.”
Valor estimado sin IVA: EUR 10727272.73 💰
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de mercados cubiertos📦
Lugar de ejecución: Málaga🏙️
Descripción de la contratación:
“Obras para la rehabilitación del mercado de abastos (MERCACENTRO) de Fuengirola.” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Crt. 1. Mejor Memoria Técnica
Criterio de calidad (ponderación): 40
Criterio de coste (nombre): Crt.3. Menor plazo de ejecución de las obras
Criterio de coste (ponderación): 25
Criterio de coste (nombre): Crt. 2. Mejor Oferta Económica
Criterio de coste (ponderación): 35
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 10727272.73 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición Descripción
Duración: 540
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: 540 días naturales. Improrrogables.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias” Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - C*-6
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - C*-6
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: El contratista deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: El contratista deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato y deberá aportar a la Dirección Técnica de las obras el correspondiente certificado, emitido por el gestor autorizado, de la valorización de los residuos entregados a planta
Consideraciones de tipo social. Descripción: Personal mínimo a contratar del desempleo durante todo el plazo de ejecución de las obras:- Dos (2) Oficiales de 1ª - Dos (2) Peones especializados - Cuatro (4) Peones ordinarios
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2023-06-26
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2023-07-11
11:44 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Datos de Dirección:
Calle:
CP:
Población:
País:
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción:
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: Barcelona 4-6
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41001
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es📧 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tarcja
Dirección postal: c/ Barcelona 4-6
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41001
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es📧
Fuente: OJS 2023/S 103-324546 (2023-05-26)