Servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con las redes públicas de telefonía y los servicios y prestaciones vinculados

Mesa de la Asamblea de Madrid

Servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con las redes públicas de telefonía y los servicios y prestaciones vinculados

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-05-24. La contratación se publicó en 2023-04-14.

Proveedores

Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

¿A quién? ¿Cómo? ¿dónde?
Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2023-04-14 Anuncio de licitación
2024-01-02 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2023-04-14)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de telefonía móvil
Número de referencia: CPAS/2023/02 TF Movil
Breve descripción:
Servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con las redes públicas de telefonía y los servicios y prestaciones vinculados
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de telefonía móvil 📦
Código CPV adicional: Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Madrid 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Mesa de la Asamblea de Madrid
Dirección postal: Plaza de la Asamblea de Madrid , 1
Código postal: 28018
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.asambleamadrid.es 🌏
Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es 📧
Teléfono: +34 917799556 📞
Fax: +34 917799648 📠
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0h1rWupR59RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-04-14 📅
Fecha límite de presentación: 2023-05-24 📅
Fecha de publicación: 2023-04-19 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 077-232805
Número del DO-S: 77
Información complementaria
Descripción: Sesión Pública LA FECHA INDICADA ES ORIENTATIVA SE PUBLICARÁ EN EL PERFIL DE CONTRATANTE LA FECHA EXACTA Las condiciones de asistencia se concretarán en las comunicaciones de información relativa a la celebración de los actos de apertura
Ver más

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 1 812 500 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 1 812 500 EUR 💰
Duración: 48 meses
Descripción de las renovaciones:
Se autoriza la prórroga del contrato hasta un máximo de una anualidad adicional, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco años.

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio
Capacidad técnica y profesional:
- Trabajos realizados
- Técnicos o unidades técnicas
- Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
Niveles mínimos de normas: Umbral: 253750
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: La desaparición del papel como soporte de estudios, apuntes, notas, planos, facturación, etc
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. Descripción: el contratista está obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2023-06-09 📅
Hora de apertura de ofertas: 11:28
Lugar: Reunión virtual, salvo que se indique lo contrario en el Perfil de Contratante
Datos de Dirección:
Calle:
Cp:
Población:
País:
Información complementaria:
Descripción: Sesión Pública LA FECHA INDICADA ES ORIENTATIVA SE PUBLICARÁ EN EL PERFIL DE CONTRATANTE LA FECHA EXACTA Las condiciones de asistencia se concretarán en las comunicaciones de información relativa a la celebración de los actos de apertura
Ver más
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.A.i - Servicio demandado, gestión y operación, nivel de calidad
Criterio de calidad (ponderación): 12
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.B. Bienes y servicios ofertados
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.C. Fase de implantación
Criterio de calidad (ponderación): 3
Criterio de coste (nombre): Criterio 2º.A.ii - Servicio demandado, gestión y operación, nivel de calidad
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Criterio 1º. Precio
Criterio de coste (ponderación): 60

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: S7800006D
Contacto
Punto de contacto: Mesa de la Asamblea de Madrid
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jNRuEZrl%2BwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0h1rWupR59RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 🌏
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jNRuEZrl%2BwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid
Dirección postal: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28018
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tacop@asambleamadrid.es 📧
Fuente: OJS 2023/S 077-232805 (2023-04-14)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-01-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con las redes públicas de telefonía y los servicios y prestaciones vinculados
Número de referencia: CPAS/2023/02 TF Movil
Breve descripción:
Constituye el objeto del presente contrato el servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con las redes públicas de telefonía y los servicios y prestaciones vinculados, en los términos que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Para proporcionar todos los servicios que se describen, el adjudicatario deberá realizar el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha, portabilidad de las líneas actuales, en su caso, y mantenimiento de todos los elementos de hardware y software que sean necesarios para la completa operatividad del sistema y para la correcta prestación del servicio. Además, prestará los servicios complementarios vinculados, así como el soporte y la formación que sean necesarios para los usuarios y técnicos.
Ver más
Tipo de contrato: Servicios
Productos/servicios: Servicios de telefonía móvil 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 1 250 000 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 874362.62 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 412451.64 💰
Descripción
Identificador interno: CPAS/2023/02 TF Movil
Productos/servicios adicionales:
+ 3 más
Enfoque para reducir el impacto ambiental: Otros
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
Según lo previsto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, el presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial
Criterios de adjudicación
Precio ✅
Precio (ponderación): 60
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.A.ii - Servicio demandado, gestión y operación, nivel de calidad .
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.A.i - Servicio demandado, gestión y operación, nivel de calidad .
Criterio de calidad (ponderación): 12
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.B. Bienes y servicios ofertados .
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2º.C. Fase de implantación .
Criterio de calidad (ponderación): 3
Título
Número de identificación del lote: LOT-0000
Descripción
Lugar de ejecución: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Criterios de adjudicación
Tipo de ponderación: Ponderación (puntos, exacto)

Adjudicación del contrato
Se adjudica un contrato/lote ✅
Número de identificación del lote: LOT-0000
Número de contrato: CPAS/2023/02
Fecha de celebración del contrato: 2023-12-12 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 874362.62 💰
Oferta más baja: 412451.64 💰
Valor total del contrato/lote: 1 512 500 EUR 💰
Identificador de la oferta: REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Orange espagne, s.a.u.
Número de registro nacional: A82009812
Dirección postal: Paseo del Club Deportivo 1, Parque empresarial "La Finca" edificio 5
Código postal: 28223
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: adminpublicas.ggcc@orange.com 📧
Teléfono: 656167577 📞
Nacionalidad del titular: España 🇪🇸
Tamaño del operador económico: Gran empresa

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Mesa de la Asamblea de Madrid
Número de registro nacional: 20938820137642
Dirección postal: Plaza de la Asamblea de Madrid , 1
Código postal: 28018
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Mesa de la Asamblea de Madrid
Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es 📧
Teléfono: +34 917799556 📞
Fax: +34 917799648 📠
URL: http://www.asambleamadrid.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jNRuEZrl%2BwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Servicios públicos generales
Fuente: OJS 2024/S 002-004718 (2024-01-02)
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
Búsquedas relacionadas 🔍
Región:
España Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Productos/servicios:
Servicios de correos y telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones Servicios telefónicos y de transmisión de datos Servicios de telefonía móvil Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) Servicios del Servicio de Mensajería... Servicios del Servicio de Mensajes... Servicios del Servicio General de Radio... Servicios de Datos Ampliados para la... Servicios del Sistema Universal de...