Objeto Alcance de la contratación
Título: Suministro de material para trombectomía
PA 2020-0-015
Productos/servicios: Material médico fungible📦
Breve descripción:
“Suministro de material para trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.”
Valor estimado sin IVA: EUR 2816966.37 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción aspiración de trombos intracraneales (arteria cerebral media, proximal y distal)” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Material médico fungible📦
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Descripción de la contratación:
“Catéter de acceso distal para extracción aspiración de trombos intracraneales (arteria cerebral media, proximal y distal)” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 263 500 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: Por doce meses más.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción aspiración de trombos (carótida distal o arteria basilar)” Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Hospital Clínico San Carlos de Madrid, c/ Profesor Martín Lagos, s/n.
Descripción de la contratación:
“Catéter de acceso distal para extracción y aspiración de trombos intracraneales (arteria cerebral media, proximal y distal).” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 40 000 💰
Descripción
Descripción de las renovaciones: Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: dos años.
3️⃣ Alcance de la contratación
Título: Dispositivo de reperfusión con tubo de aspiración de alto flujo
Título
Número de identificación del lote: 3
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 50 000 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Catéter de acceso distal para aspiración directa mecánica de trobos intracraneales” Título
Número de identificación del lote: 4
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 29 750 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Dispositivo de revascularización para extracción de trombos duros
Título
Número de identificación del lote: 5
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 104710.55 💰
6️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Sistema de trombectomía para tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquémicos” Título
Número de identificación del lote: 6
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 206 500 💰
7️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Sistema de trombectomía para tratamiento de accidentes cerebro vasculares isquémicos” Título
Número de identificación del lote: 7
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 7 875 💰
8️⃣ Alcance de la contratación
Título: Estent de expansión contralada para la extracción de trombos
Título
Número de identificación del lote: 8
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 52 500 💰
9️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Dispositivo de trobectomía para extracción mecánica de trombos de vasos cerebrales” Título
Número de identificación del lote: 9
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 140 496 💰
1️⃣0️⃣ Alcance de la contratación
Título: Sistema para extracción de émbolos cerebrales
Título
Número de identificación del lote: 10
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 270 000 💰
1️⃣1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Dispositivo de revascularización para restaurar flujo sanguíneo en vaso intracraneal” Título
Número de identificación del lote: 11
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 29917.35 💰
1️⃣2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Dispositivo implantable para rescate tras trombecómía fallida
Título
Número de identificación del lote: 12
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 35 000 💰
1️⃣3️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“1) Tubos de conexión para sistema de aspiración de trombos y 2) Dispositivo para limpieza de residuos” Título
Número de identificación del lote: 13
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 50190.36 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato: Cláusula 1, punto 17 del PCAP.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-10-19
15:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-10-27
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“C/ Profesor Martín Lagos, s/n, sala de juntas de la Mesa de Contratación Administrativa en la 1.ª planta del edificio principal.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): No pública.
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Dirección postal: Carrera de San Jerónimo, 13, 1.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28014
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 917206346/5📞
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org📧
Fax: +34 917206347 📠
Fuente: OJS 2020/S 185-446153 (2020-09-18)
Información complementaria (2020-11-09)
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 185-446153
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: VI.3)
Lugar del texto a modificar: Información adicional
Valor antiguo vacío
Nuevo valor
Texto:
“Información adicional: mesa económica, 17.11.2020 a las 10.00, (no pública), en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, c/ Profesor Martin Lagos, s/n, 1.ª...”
Texto
Información adicional: mesa económica, 17.11.2020 a las 10.00, (no pública), en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, c/ Profesor Martin Lagos, s/n, 1.ª planta del edificio principal, sala de mesas de Contratación.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 222-544429 (2020-11-09)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-04-07) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 1244093.36 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Alcance de la contratación
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción-aspiración de trombos intracraneales (arteria cerebral media, proximal y distal)” Descripción
Descripción de la contratación:
“Catéter de acceso distal para extracción-aspiración de trombos intracraneales (arteria cerebral media, proximal y distal).” Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción-aspiración de trombos (carótida distal o arteria basilar)”
Título:
“Catéter de acceso distal para aspiración directa mecánica de trombos intracraneales”
Título: Estent de expansión controlada para la extracción de trombos
Título:
“Dispositivo trombectomía para extracción mecánica de trombos de vasos cerebrales”
Título: Dispositivo implantable para rescate tras trombectomía fallida
Título:
“1) Tubos de conexión para sistema de aspiración de trombos y; 2) dispositivo para limpieza de residuos”
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 185-446153
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción-aspiración de trombos intracraneales (arteria cerebral media, proximal y distal)”
Fecha de celebración del contrato: 2021-04-01 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Stryker Iberia, S. L.
Número de registro nacional: B82173451
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Región: Madrid🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 263 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 263 500 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción-aspiración de trombos (carótida distal o arteria basilar)” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Cardiva 2, S. L.
Número de registro nacional: B80601982
Ciudad postal: Alcobendas
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 40 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 38 875 💰
3️⃣
Número de contrato: 3
Número de identificación del lote: 3
Título: Dispositivo de reperfusión con tubo de aspiración de alto flujo
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Mercé V. Electromedicina, S. L.
Número de registro nacional: B96056023
Ciudad postal: Valencia
Región: Valencia/València🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 50 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 50 000 💰
4️⃣
Número de contrato: 4
Número de identificación del lote: 4
Título:
“Catéter de acceso distal para aspiración directa mecánica de trombos intracraneales” Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 29 750 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 29 750 💰
5️⃣
Número de contrato: 5
Número de identificación del lote: 5
Título: Dispositivo de revascularización para extracción de trombos duros
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 104710.55 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 104 510 💰
6️⃣
Número de contrato: 6
Número de identificación del lote: 6
Título:
“Sistema de trombectomía para tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquémicos” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Balt Spain Medical, S. L.
Número de registro nacional: B66878398
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 206 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 206 430 💰
7️⃣
Número de contrato: 7
Número de identificación del lote: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Izasa Hospital, S. L. U.
Número de registro nacional: B08438731
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 875 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 7 770 💰
8️⃣
Número de contrato: 8
Número de identificación del lote: 8
Título: Estent de expansión controlada para la extracción de trombos
Nombre y dirección del contratista
Nombre: World Medica, S. L.
Número de registro nacional: B82612599
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 52 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 52 500 💰
9️⃣
Número de contrato: 9
Número de identificación del lote: 9
Título:
“Dispositivo trombectomía para extracción mecánica de trombos de vasos cerebrales” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Angionautix, S. L.
Número de registro nacional: B87389169
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 140 496 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 140 450 💰
1️⃣0️⃣
Número de contrato: 10
Número de identificación del lote: 10
Título: Sistema para extracción de émbolos cerebrales
Nombre y dirección del contratista
Número de registro nacional: B82173451 Lote
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 270 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 265 500 💰
1️⃣1️⃣
Número de contrato: 11
Número de identificación del lote: 11
Título:
“Dispositivo de revascularización para restaurar flujo sanguíneo en vaso intracraneal” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Medtronic Ibérica, S. A.
Número de registro nacional: A28389484
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 29917.35 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 29 900 💰
1️⃣2️⃣
Número de contrato: 12
Número de identificación del lote: 12
Título: Dispositivo implantable para rescate tras trombectomía fallida
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 35 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 35 000 💰
1️⃣3️⃣
Número de contrato: 13
Número de identificación del lote: 13
Título:
“1) tubos de conexión para sistema de aspiración de trombos y; 2) dispositivo para limpieza de residuos” Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 50190.36 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 49908.36 💰
Fuente: OJS 2021/S 070-178151 (2021-04-07)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2021-12-07) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Hospital clinico san carlos de madrid
Dirección postal: C/ Profesor Martín Lagos s/n
Ciudad postal: Madrid
Persona de contacto: Servicio de Contratación Administrativa
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de material para Trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
PA 2020-0-015”
Título:
“Catéter de acceso distal para extracción / aspiración de trombos (carótida dístalo arteria basilar) 6fr.” Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Hospital Clínico San Carlos calle Profesor Martin lagos S/N
Descripción de la contratación:
“Suministro de material para Trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid” Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 4
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 070-178151
Adjudicación del contrato
Número de contrato: 1
Título: Catéter de acceso distal para extracción-aspiración de trombos (carótida
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Cardiva2 S. L.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 7 775 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Carrera de San Jerónimo 13, 1ª planta
Fuente: OJS 2021/S 240-631531 (2021-12-07)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-04-12) Objeto Alcance de la contratación
Título: 1ª prórroga Suministro de Material para Trombectomía
PA 2020-0-015
Breve descripción:
“1ª prórroga de Suministro de Material para Trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 1244093.36 💰
Título:
“Prórroga Cateter de acceso distal para extraccion aspiracion de trombos intracraneales (arteria ceebral media, proximal y distal)” Descripción
Descripción de la contratación:
“1ª prórroga de Suministro de Material para Trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid” Alcance de la contratación
Título:
“Prorroga Cateter de acceso distal para extraccion aspiracion de trombos (carotida distal o arteria basilar)” Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Hospital Clinico San Carlos de Madrid C/ profesor Martin Lagos S/N
Alcance de la contratación
Título: Prorroga Dispositivo de reperfusión con tubo de aspiracion de alto flujo
Título:
“Prorroga cateter de acceso distal para aspiracion directa mecanica de trobos intra-craneales”
Título: Prorroga Dispositivo de revascularización para extracción de trombos duros
Título:
“Prórroga Sistema de trombectomia para tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquemicos”
Título:
“Prórroga Sistema de trombectomia para tratamiento de accidentes cerebro vasculares isquémicos”
Título: Prorroga Estent de expansión contrlada para la extraccion de trombos
Título:
“Prorroga Dispositivo trobectomia para extracción mecanica de Trombos de vasos cerebrales”
Título: Prórrogasistema para extraccion de embolos cerebrales
Título:
“PrórrogaDispositivo de revascularización para restaurar flujo sanguineo en vaso intracraneal”
Título: Prórroga Dispositivo implantable para rescate tras trombecómía fallida
Título:
“Prórroga 1)Tubos de conexion para sistema de aspiracion de trombos y2) dispositivo para limpieza de Residuos”
Adjudicación del contrato
Título:
“Prorroga Cateter de acceso distal para extraccion aspiracion de trombos intracraneales (arteria ceebral media, proximal y distal)”
Fecha de celebración del contrato: 2022-04-01 📅
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Stryker iberia sl
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 263 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 263 500 💰
Título:
“Prórroga Cateter de acceso distal para extraccion aspiracion de trombos (carotida distal o arteria basilar)” Nombre y dirección del contratista
Nombre: CARDIVA 2, S.L.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 40 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 38 875 💰
Título: Prorroga Dispositivo de reperfusión con tubo de aspiracion de alto flujo
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Mercé v. electromedicina s.l.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 50 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 50 000 💰
Título:
“Prórroga cateter de acceso distal para aspiracion directa mecanica de trobos intra-craneales”
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 29 750 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 29 750 💰
Título: Prórroga Dispositivo de revascularización para extracción de trombos duros
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 104710.55 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 104 510 💰
Título:
“Prórroga Sistema de trombectomia para tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquemicos” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Balt spain medical, s.l.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 206 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 206 430 💰
Título:
“Prórroga Sistema de trombectomia para tratamiento de accidentes cerebro vasculares isquémicos” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Izasa hospital slu
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 7 875 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 7 770 💰
Título: Prorroga Estent de expansión contrlada para la extraccion de trombos
Nombre y dirección del contratista
Nombre: World medica, s.l
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 52 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 52 500 💰
Título:
“Prórroga Dispositivo trobectomia para extracción mecanica de Trombos de vasos cerebrales” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Angionautix, s.l
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 140 496 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 140 450 💰
Título: Prórroga sistema para extraccion de embolos cerebrales
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 270 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 265 500 💰
Título:
“Prórroga Dispositivo de revascularización para restaurar flujo sanguineo en vaso intracraneal” Nombre y dirección del contratista
Nombre: Medtronic ibérica, s.a.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 29917.35 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 29 900 💰
Título: Prórroga Dispositivo implantable para rescate tras trombecómía fallida
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 35 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 35 000 💰
Título:
“Prórroga 1)Tubos de conexion para sistema de aspiracion de trombos y2) dispositivo para limpieza de Residuos”
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 50190.36 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 49908.36 💰
Fuente: OJS 2022/S 075-200240 (2022-04-12)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-06-01) Autoridad contratante Nombre y dirección
Correo electrónico: gestioncompras.hcsc@salud.madrid.org📧
Objeto Alcance de la contratación
Título: 1ª prórroga Suministro de Material para Trombectomía lotes 2 y 5
PA 2020-0-015
Breve descripción:
“1ª prórroga de Suministro de Material para Trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid LOTES 2 Y 5
El...”
Breve descripción
1ª prórroga de Suministro de Material para Trombectomía con destino a la Unidad de Neurorradiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid LOTES 2 Y 5
El día 21 de marzo de 2022, la empresa CARDIVA 2, S.L., amparada en el
artículo 214 de La Ley 9/2017 de 8 de noviembre por el que se aprueba la Ley
De Contratos Del Sector Público, presenta un escrito en el que señala que la
entidad JOHNSON & JOHNSON, S.A., con CIF A , nombre
comercial, asume la distribución de los productos adjudicados en el expediente
PA 2020-0-015 a CARDIVA 2, S.L. en su posición jurídica del contrato,
quedando subrogada de pleno derecho en todos los derechos y obligaciones
demandantes del contrato
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 143 385 💰
Título:
“Prórroga Catéter de acceso distal para extracción / aspiración de trombos (carótida dístalo arteria basilar) 6fr.” Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
PROFESOR MARTIN LAGOS, S/N 28040 MADRID
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Hospital Clinico San Carlos de Madrid C/ Profesor Martin Lagos S/N
Adjudicación del contrato
Número de contrato: PA 2020-0-015
Número de identificación del lote: 1 Y 5
Título: Prorroga PA 2020-0-015
Fecha de celebración del contrato: 2022-05-21 📅
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Johnson & johnson, s.a.
Número de registro nacional: A28218675
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 143 385 💰
“El día 21 de marzo de 2022, la empresa CARDIVA 2, S.L., amparada en el
artículo 214 de La Ley 9/2017 de 8 de noviembre por el que se aprueba la Ley
De...”
El día 21 de marzo de 2022, la empresa CARDIVA 2, S.L., amparada en el
artículo 214 de La Ley 9/2017 de 8 de noviembre por el que se aprueba la Ley
De Contratos Del Sector Público, presenta un escrito en el que señala que la
entidad JOHNSON & JOHNSON, S.A., con CIF A28218675 , nombre
comercial, asume la distribución de los productos adjudicados en el expediente
PA 2020-0-015 a CARDIVA 2, S.L. en su posición jurídica del contrato,
quedando subrogada de pleno derecho en todos los derechos y obligaciones
demandantes del contrato.
Ver más
Fuente: OJS 2022/S 107-298364 (2022-06-01)