Acuerdo Marco para la prestación del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de urbanización, obra civil y edificación e infraestructuras contratadas por la Dirección de Obras y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. El presente Acuerdo Marco tiene por objeto la selección de varias empresas adjudicatarias y el establecimiento de aquellas bases que regirán los contratos derivados basados en aquel.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-09-10.
La contratación se publicó en 2021-07-21.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Contrato Marco para servicio de coordinación en materia de seguridad y salud
2021-030785”
Productos/servicios: Servicios de consultoría en salud y seguridad📦
Breve descripción:
“Acuerdo Marco para la prestación del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de urbanización, obra civil...”
Breve descripción
Acuerdo Marco para la prestación del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de urbanización, obra civil y edificación e infraestructuras contratadas por la Dirección de Obras y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. El presente Acuerdo Marco tiene por objeto la selección de varias empresas adjudicatarias y el establecimiento de aquellas bases que regirán los contratos derivados basados en aquel.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 1424202.76 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de urbanización y obra civil” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Servicios de consultoría en salud y seguridad📦
Lugar de ejecución: Bizkaia🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Bilbao.
Descripción de la contratación:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de urbanización y obra civil.” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 230616.55 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El Acuerdo Marco podrá prorrogarse antes de su finalización. Se prevén tres (3) prórrogas que no podrán exceder de doce meses cada una. La prórroga del...”
Descripción de las renovaciones
El Acuerdo Marco podrá prorrogarse antes de su finalización. Se prevén tres (3) prórrogas que no podrán exceder de doce meses cada una. La prórroga del contrato será obligatoria para la contratista, siempre que su preaviso se realice con una antelación mínima de dos (2) meses antes de la finalización del contrato.
Ver más
Información complementaria:
“La presente licitación conlleva la celebración de un Acuerdo Marco para inversiones que requiera la correcta prestación del servicio, según las necesidades....”
Información complementaria
La presente licitación conlleva la celebración de un Acuerdo Marco para inversiones que requiera la correcta prestación del servicio, según las necesidades. Presupuesto estimado máximo de gasto: 356 050,69 EUR/año.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de edificación e infraestructuras” Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de edificación e infraestructuras.” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 125434.14 💰
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-09-10
13:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-09-14
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de comisiones del edificio principal del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, plaza Ernesto Erkoreka, s/n, 48007 Bilbao.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“El acto de apertura del SOBRE B no es público.
El acto de apertura sobre C se celebrará abierto en streaming (www.bilbo.eus), Bilbao Zuzenean.
Fecha: el día...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
El acto de apertura del SOBRE B no es público.
El acto de apertura sobre C se celebrará abierto en streaming (www.bilbo.eus), Bilbao Zuzenean.
Fecha: el día señalado en el Perfil de Contratante.
Días de la semana: martes.
Hora: 9.00.
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios: 2025.
Órgano de revisión
Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Dirección postal: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Ciudad postal: Vitoria-Gasteiz
Código postal: 01010
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: oarc@ej-gv.es📧 Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Ayuntamiento de Bilbao
Ciudad postal: Bilbao
País: España 🇪🇸 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“El recurso administrativo especial tendrá carácter potestativo y el plazo de interposición será de quince días hábiles computados conforme a lo previsto en...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
El recurso administrativo especial tendrá carácter potestativo y el plazo de interposición será de quince días hábiles computados conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación (Registro General del Ayuntamiento de Bilbao, sito en plaza Ernesto Erkoreka, s/n, 48007 Bilbao) o en el órgano competente para su resolución (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). En todo caso, la interposición deberá anunciarse ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto para la interposición de recurso, especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Dirección de Contratación del Ayuntamiento de Bilbao
Dirección postal: Plaza Venezuela, 2, 5.ª planta
Ciudad postal: Bilbao
Código postal: 48001
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contratacion@bilbao.eus📧
Fuente: OJS 2021/S 142-378130 (2021-07-21)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-02-15) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de Contratación.
Dirección postal: Plaza de Venezuela nº 2, 5
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“contrato marco para servicio de coordinación en materia de seguridad y salud
2021-030785”
Breve descripción:
“Acuerdo marco para la prestación del servicio de Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de Urbanización, obra civil...”
Breve descripción
Acuerdo marco para la prestación del servicio de Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de Urbanización, obra civil y edificación e infraestructuras contratadas por la Dirección de Obras y Proyectos Estratégicos del ayuntamiento de Bilbao. El presente acuerdo marco tiene por objeto la selección de varias empresas adjudicatarias y el establecimiento de aquellas bases que regirán los contratos derivados basados en aquel.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 356050.69 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: bilbao
Descripción de la contratación:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de urbanización y obra civil” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): calidad
Criterio de calidad (ponderación): 20
Precio (ponderación): 80
Descripción
Información complementaria:
“La presente licitación conlleva la celebración de un acuerdo marco para inversiones que requiera la correcta prestación del servicio, según las necesidades....”
Información complementaria
La presente licitación conlleva la celebración de un acuerdo marco para inversiones que requiera la correcta prestación del servicio, según las necesidades. Presupuesto estimado máximo de gasto: 356.050,69 euros/año
Ver más
Descripción de la contratación:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de edificación e infraestructuras”
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 142-378130
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 2021-030785
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de urbanización y obra civil”
Fecha de celebración del contrato: 2022-02-09 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 11
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ✅ Nombre y dirección del contratista
Nombre: Rcs arquitectura y prevencion slp
Número de registro nacional: B09500752
Dirección postal: PAULINO BENITO Nº 65
Ciudad postal: Burgos
País: España 🇪🇸
Región: Bizkaia🏙️
El contratista es una PYME ✅
Nombre: Bsp servicios de consultoria tecnica sl
Número de registro nacional: B71213896
Ciudad postal: San sebastian
Región: Gipuzkoa🏙️
Nombre: Incope consultores sl
Número de registro nacional: B83665513
Ciudad postal: Madrid
Región: Comunidad de Madrid🏙️
Nombre: Applus norcontrol slu
Ciudad postal: Bilbao
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 230616.55 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 230616.55 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de edificación e infraestructuras” Nombre y dirección del contratista
Región: Burgos🏙️
Nombre: Incope consultores, sl
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 125434.14 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 125434.14 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Organo Administrativo de Recursos Contractuales.
Dirección postal: c/ Donostia, San Sebastián 1
Ciudad postal: Vitoria - Gasteiz
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“El recurso administrativo especial tendrá carácter potestativo y el plazo de interposición será de quince días hábiles computados conforme a lo previsto en...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
El recurso administrativo especial tendrá carácter potestativo y el plazo de interposición será de quince días hábiles computados conforme a lo previsto en el art. 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación (Registro General del Ayuntamiento de Bilbao, sito en Plaza Ernesto Erkoreka s/n, 48007 Bilbao) o en el órgano competente para su resolución (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). En todo caso, la interposición deberá anunciarse ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto para la interposición de recurso, especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Dirección de Contratación del Ayuntamiento de Bilbao.
Dirección postal: Plaza Venezuela nº 2, 5ª planta
Fuente: OJS 2022/S 035-090126 (2022-02-15)