Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante

Rectorado de la Universidad de Alicante

Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-07-04. La contratación se publicó en 2022-06-01.

Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién?

¿Cómo?

¿dónde?

Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2022-06-01 Anuncio de licitación
2022-11-30 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2022-06-01)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Rectorado de la Universidad de Alicante
Número de registro nacional: Q0332001G
Dirección postal: Ctra. San Vicente Raspeig s/n
Ciudad postal: San Vicente Raspeig (Alicante)
Código postal: 03690
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Rectorado de la Universidad de Alicante
Teléfono: +34 965909500 📞
Correo electrónico: sdir.contracta@ua.es 📧
Fax: +34 965903672 📠
Región: Alicante/Alacant 🏙️
URL: http://www.ua.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sieLYlK%2FsJo%3D 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OK6IzWwYnZ6iEJrVRqloyA%3D%3D 🌏
URL de la herramienta de contratación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sieLYlK%2FsJo%3D 🌏

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante S/13/2022”
Productos/servicios: Material de oficina de pequeña envergadura 📦
Breve descripción:
“Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante”
Valor estimado sin IVA: EUR 683894.76 💰

1️⃣
Productos/servicios adicionales: Artículos de oficina 📦
Productos/servicios adicionales: Papel de impresión 📦
Productos/servicios adicionales: Artículos de papelería y otros artículos 📦
Lugar de ejecución: Alicante/Alacant 🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Universidad de AlicanteCtra. Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n. San Vicente del Raspeig. 03690”
Descripción de la contratación:
“Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante”
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Descuento productos NO homologados
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Plazo de entrega
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 70
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 683894.76 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Prórroga: SI Duración de la prórroga: 3 prórrogas de hasta 12 meses de duración cada una de ellas”

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Capacidad de obrar
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: La empresa adjudicataria garantizará un uso no sexista del lenguaje para toda comunicación de la misma con la...”    Ver más

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con un único operador
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-07-04 14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-07-14 12:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Datos de Dirección: Calle: CP: Población: País:
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción:

Información complementaria
Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491441 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Subdirección de Contratación-Servicio de Gestión Económica de la Universidad de Alicante”
Dirección postal: Ctra. Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n
Ciudad postal: Alicante
Código postal: 03690
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 965909500 📞
Correo electrónico: sdir.contracta@ua.es 📧
Fuente: OJS 2022/S 107-296815 (2022-06-01)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-11-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 2231.92 💰

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 107-296815

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de contrato: S/13/2022
Título:
“Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante”
Fecha de celebración del contrato: 2022-11-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Papeleria somar sl
Número de registro nacional: B13634696
Dirección postal: San Lucas 1
Ciudad postal: Villanueva de los Infantes
Código postal: 13320
País: España 🇪🇸
Región: Ciudad Real 🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 170973.69 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1194.01 💰

2️⃣
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Suministros de papeleria e informatica alicante, s.l.
Número de registro nacional: B53875068
Dirección postal: Pol. Industrial La Valloga, C/ Bonanza 28
Ciudad postal: Alicante
Código postal: 03006
Región: Alicante/Alacant 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 170973.69 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1037.91 💰
Fuente: OJS 2022/S 234-676353 (2022-11-30)