Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU)
Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU)
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-07-29.
La contratación se publicó en 2022-06-30.
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación...”
Título
Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU)
51/E/22/SU/GE/A/I128
Ver más
Productos/servicios: Equipamiento médico📦
Breve descripción:
“Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación...”
Breve descripción
Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU)
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal📦
Lugar de ejecución: Gran Canaria🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Los bienes o productos objeto del suministro deberán entregarse en las dependencias del Almacén General del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr....”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Los bienes o productos objeto del suministro deberán entregarse en las dependencias del Almacén General del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,Barranco de la Ballena s/n. Las Palmas de Gran Canaria. 35019
Ver más
Descripción de la contratación:
“Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación...”
Descripción de la contratación
Suministro con instalación de un laboratorio de pruebas de función pulmonar con financiación "Next Generation" con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU)
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Circuito espiratorio de paciente del pletismógrafo
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Disponer de etiqueta ecológica tipo I (ECOLABEL)
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Equipos con posibilidad de generar cuestionarios
Criterio de coste (nombre): Ergoespirómetro con doble capilar de muestra
Criterio de coste (nombre): Ergoespirómetro con sistema de calibración
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Programa en cada equipo y estación de trabajo
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 30
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 305 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 4
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución de la prestación,...”
Descripción de las renovaciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución de la prestación, por causas justificadas, que le sean ajenas, el órgano de contratación le concederá una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que la persona contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
Ver más Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Operativo 2014-2020, eje 20 REACT-EU
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Otros
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: El licitador deberá tener implantado un sistema de Gestión Medioambiental conforme con la Norma UNE-EN...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: El licitador deberá tener implantado un sistema de Gestión Medioambiental conforme con la Norma UNE-EN ISO-14001 o equivalente, con arreglo a la legislación vigente y al objeto del contrato, según la cláusula 26 1 del PCAP
Consideraciones de tipo social. Descripción: Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, según lo establecido en la cláusula 26 1 del PCAP
Combatir el paro. Descripción: Cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, la empresa contratista debe seleccionarla entre personas inscritas como demandantes de empleo, según la cláusula 26 2 del PCAP
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. Descripción: Se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-07-29
19:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-08-02
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Datos de Dirección:
Calle: Barranco de la Ballena s/n
CP: 35019
Población: Las Palmas de Gran Canaria
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar)
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Datos de Dirección:
Calle: Barranco de la Ballena s/n
CP: 35019
Población: Las Palmas de Gran Canaria
País: España
Ver más
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción:
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizarán pedidos electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: Tomas Miller, 38
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 928578124📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org📧
Fax: +034 928578127 📠
URL: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos-servicios/tramites🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: Tomas Miller, 38
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 928578124📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org📧
Fax: +034 928578127 📠
URL: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos-servicios/tramites🌏
Fuente: OJS 2022/S 127-360737 (2022-06-30)